建设工程设计与施工合同范本7篇.docxVIP

建设工程设计与施工合同范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计与施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：包括设计、施工等（具体详见附件）。

二、合同工期

1.设计工期：自合同签订之日起XX天内完成设计。

2.施工工期：设计批准后XX天内完成施工。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2.支付方式：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）设计批准后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%；

（3）工程竣工并通过验收后XX日内，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照设计规范和设计要求，保证工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的损失。

五、设计、施工要求及变更管理

1.乙方应根据甲方要求进行设计，并按时提交设计方案。

2.施工过程中，如甲方需对设计或施工进行修改，应书面通知乙方，并支付相应费用。

3.乙方收到变更通知后，应及时调整设计和施工方案，并书面确认。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2.乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失

1.甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。

2.若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

3.若因甲方原因造成工程停工，甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________________ 乙方（盖章）：_________________________

日期：______年______月______日 日期：______年______月______日

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程实际情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就本建设工程设计与施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程规模：____________________

工程内容：设计与施工一体化承包

工程设计范围及内容：____________________

工程施工范围及内容：____________________

二、合同工期

开工日期：____年____月____日（以收到施工图之日起计算）。

竣工日期：____年____月____日。合同工期日历天数共____天。因甲方原因造成工程停工的，工期相应顺延。若因乙方原因造成工期延误的，甲方有权按照延误的工期处以相应罚款。

三、合同价款及支付方式

本合同采用固定总价合同方式，合同总价人民币大写：____________________元整（小写：______元）。该价款已包含完成本工程的全部费用（含设计费、材料费、人工费、措施费等）。支付方式为分期支付，具体支付节点如下：设计交底前支付工程总价的XX%；竣工验收合格后支付至工程总价的XX%；缺陷责任期结束后支付剩余的XX%。

四、质