法院信息建设工程施工合同5篇.docxVIP

法院信息建设工程施工合同5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）

乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，在平等自愿的基础上，甲乙双方就本法院信息建设工程施工事项达成一致，特订立本合同，以兹信守。

第一条项目概况

1.项目名称：[具体名称]。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括但不限于信息系统规划设计、硬件设备采购与安装、软件设计与开发等。

第二条工程期限

1.工程开工日期：自本合同签订之日起算。

2.工程竣工日期：具体竣工时间按双方约定的工期节点执行。

3.如遇不可抗力因素导致无法按时竣工，乙方应及时通知甲方，并延长工程期限。

第三条工程造价与支付方式

1.工程总造价：[具体金额]。工程造价已包括工程材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

2.支付方式：分期支付。甲方应按合同约定支付工程进度款及尾款。

第四条工程质量与验收

1.乙方应按照国家标准及本合同约定进行施工，确保工程质量达标。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的合理时间内组织验收。

3.若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

第五条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：提供工程所需的现场条件、监督工程进度及质量、按时支付工程款等。

2.乙方的权利与义务：按照合同约定进行施工、确保工程质量、遵守安全施工规范等。

第六条违约责任

1.若甲方未按时支付工程款，乙方有权顺延工期并要求甲方支付违约金。

2.若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条保密条款

1.双方应对本合同内容及相关资料予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2.乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得擅自复制、泄露或用于本合同以外的其他用途。

第八条不可抗力

因不可抗力导致双方无法履行或部分履行本合同的，双方均不承担违约责任。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等。

第九条争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条附则

---结尾处盖章及签字位置留白---盖章位置：[甲方公章]（骑缝章）、[乙方公章]（骑缝章）签字位置：[甲方负责人亲笔签名]、[乙方负责人亲笔签名]日期：XXXX年XX月XX日合同编号：[具体编号]。

篇2

甲方（发包方）：________人民法院

乙方（承包方）：________信息技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方法院信息化建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：法院信息化建设工程。

2.工程地点：甲方所在地。

3.工程内容：包括但不限于法院内部计算机网络系统建设、数字化法庭建设、信息安全系统建设等。

二、工程期限

1.工程施工时间自本合同签订之日起计算，共计XX个月。

2.如有特殊情况，经甲乙双方协商一致，可相应调整工程期限。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币________元（大写：________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；

（3）工程通过最终验收后，甲方支付乙方工程总造价的剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。

3.验收标准：按照国家标准、行业规范、甲方要求及本合同约定的内容进行验收。

4.如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的一切损失。

五、工程保修及服务

1.乙方在工程竣工后提供为期XX年的免费保修服务。

2.保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方负责免费维修。

3.保修期外，乙方提供有偿维修服务。具体事宜由甲乙双方另行协商。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金。