水电安装合同范本6篇.docx

水电安装合同范本6篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，为确保水电安装工程的顺利进行，特签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：____________________水电安装工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程范围：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中的所有内容。

二、合同工期

1.乙方应按照甲方的工期要求，确保工程按时完工。

2.如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格以实际完成工程量结算。

2.支付方式：甲方在工程竣工验收合格后支付乙方工程总价的95%，剩余5%作为质量保证金，一年后付清。

四、工程质量和验收

1.乙方应确保工程质量符合国家和地方相关质量标准和设计要求。

2.工程完工后，乙方应组织内部验收，并向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的七日内组织验收。

3.如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。

五、安全生产和文明施工

1.乙方应遵守安全生产和文明施工的相关法律法规，确保施工安全。

2.乙方应负责施工现场的安全防护和文明施工设施的维护。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

六、材料设备供应

1.乙方应按照施工图纸和甲方要求采购和使用合格的原材料和设备。

2.乙方应确保材料设备按时供应，如因供应不及时造成工期延误，乙方应承担违约责任。

七、保修及售后服务

1.工程竣工后，乙方应提供一年质保期。质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2.质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。维修费用由双方协商确定。

八、违约责任

1.如因甲方原因造成工程延误或无法继续履行，甲方应承担违约责任。

2.如因乙方原因造成工程延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任。

3.任何一方违反本合同其他条款，应承担违约责任。违约金的具体数额由双方协商确定。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本水电安装工程项目达成以下协议，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________水电安装工程。

2.工程地点：____________________。

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所赋予的涵义：……（略）

篇3

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就水电安装事宜达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：________________水电安装项目。

2.工程地点：________________。

3.工程范围：本工程包括给排水、电气安装工程。具体内容为室内给排水管、电线的安装以及相应设施的安装等。

二、合同工期

1.承包方应按照甲方要求的工期完成本工程，工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。如因特殊情况需要延期，应提前与甲方协商解决。

三、工程质量要求与验收标准

1.承包方应严格按照国家现行的相关规范和要求进行水