机房建设工程施工合同书7篇.docx

机房建设工程施工合同书7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就机房建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等。

4.工程规模：____________________。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元整（￥______元）。

2.支付方式：分期支付。工程完工验收合格后支付工程款项的______%，余款作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方须按照国家标准、规范进行施工，保证工程质量。

2.工程验收标准：按照国家标准及甲乙双方约定的施工要求进行验收。

3.乙方在工程竣工后应及时向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。

五、工程变更及违约责任

1.甲方如需对工程设计进行变更，应提前通知乙方，并协商确定变更事宜。

2.乙方如未能按照合同约定的工期完成施工任务，应按照延误天数支付违约金。反之，甲方如未能按照合同约定的时间支付工程款项，应按照延误天数支付违约金。

3.若因甲方原因造成工程停工，乙方有权顺延工期。若因乙方原因造成工程停工，乙方应承担相应违约责任。

六、保修及售后服务

1.乙方承诺对本次工程实行保修服务，保修期为工程竣工后的______个月。

2.在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

3.乙方在工程竣工后应提供必要的技术支持及售后服务，确保甲方机房正常运行。

七、保密条款

1.甲乙双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。未经对方许可，不得向第三方泄露。

2.保密期限为本合同生效之日起至本合同终止后______年。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同附件与本合同具有同等法律效力。附件包括：施工图纸、技术协议等。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：____________________

日期：____年__月__日

机房建设工程施工合同书甲方（发包方）：*公司乙方（承包方）：*公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

联系电话：[甲方法人电话]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

联系电话：[乙方法人电话]

鉴于甲方需要建设机房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就机房建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、安防系统等。

4.工程质量：符合国家相关标准及规范，确保工程质量。

二、合同价款及支付方式

1.工程总价：人民币[具体金额]（￥[具体金额]）。

2.支付方式：分期支付。合同签订后支付预付款，工程完工验收合格后支付尾款。具体支付细节另行约定。

三、工期及进度安排

1.工程开工日期：[具体日期]。

2.工程竣工日期：[具体日期]。

3.进度安排：按照双方确认的施工计划进行，如有变动，需双方协商一致。

四、工程质量及验收标准