建设分包合同争端诉讼.docx

建设分包合同争端诉讼

合同编号：__________

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1.甲方为建设工程项目的业主或总承包商，拥有项目的所有权和决定权；

2.乙方为具有相应资质的分包商，愿意承担该项目的分包工作；

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务。

第一条合同范围与工作内容

1.1本合同范围内的工程为：__________（工程名称），工程地点为：__________（地址）。

1.2乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的分包工作，并确保分包工程的质量和安全。

第二条合同价格与支付

2.1本合同的合同价为：__________（大写：人民币__________元整），包括分包工程的施工、验收、保修等所有费用。

2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。具体付款方式为：__________。

第三条合同履行与交付

3.1乙方应按照合同约定的工期完成分包工作。工期自__________起至__________止。

3.2乙方应保证分包工程的质量和安全，并承担因分包工程质量问题产生的修复、返工等费用。

3.3乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交完整的工程资料和验收报告。

第四条争端解决

4.1双方在履行本合同过程中发生的争端，应通过友好协商解决。

4.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2乙方未按照约定工期完成分包工作的，甲方有权按照逾期交付的违约金计算方法向乙方追讨违约金。

第六条合同的变更与解除

6.1双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方确认。

6.2在合同履行过程中，因不可抗力等因素导致合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同。

第七条保密条款

7.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。

7.2任何一方违反保密义务的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：__________

一、附件列表：

1.建设工程项目的设计文件

2.建设工程项目的施工图纸

3.乙方资质证明文件

4.工程量清单

5.分包工程详细说明

6.工程质量标准和验收标准

7.安全施工措施

8.付款凭证和工程进度报告

9.合同变更或解除的书面协议

10.保密协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成分包工作的，视为违约。

2.乙方分包工程质量不符合约定的，视为违约。

3.乙方未按照约定保密的，视为违约。

4.甲方未按照约定支付工程款的，视为违约。

5.甲方未按照约定提供施工条件的，视为违约。

6.双方未按照约定协商解决争端的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.建设工程项目：指按照设计文件和施工图纸在一定地点进行的建设活动。

2.分包商：指承包人将其所承包的工程的一部分转让给其他符合资质要求的承包人施工的行为。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的期限。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商调整工期，必要时根据延误原因追究违约责任。

2.工程质量问题：及时整改，必要时停工，重新施工直至符合质量要求。

3.支付纠纷：核对工程量，按实际完成工程量进行付款。

4.施工条件不足：甲方应及时提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。

5.争端解决：协商解决，协商不成时依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为建设工程项目的业主或总承包商，乙方为具有相应资质的分包商。

2.甲方将建设工程项目的一部分分包给乙方施工。

3.乙方按照甲方的要求完成分包工作，并确保分包工程的质量和安全。

4.双方按照本合同约定履行各自的权益和义务。

5.本合同适用于其他符合法律法规和双方约定的场景。