煤矿洞采施工合同5篇.docx

煤矿洞采施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方煤矿洞采施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________煤矿洞采施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________煤矿洞采施工，包括洞采设计、施工、管理、运营等全过程。

二、合同工期

1.本工程合同工期为_________年，自合同签订之日起生效。

2.乙方应在合同生效之日起30个工作日内进场施工，并严格按照施工进度计划执行。

3.如遇下列情况，乙方可以顺延工期：

（1）因甲方原因造成施工延误；

（2）因不可抗力因素导致施工无法继续进行。

三、工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币_________元整（￥_________），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程总造价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项应根据施工进度分期支付，具体支付时间和金额按照双方签订的补充协议执行。

3.乙方应在收到预付款后30个工作日内进场施工，并在竣工验收合格后提交结算报告。甲方应在收到结算报告后10个工作日内完成结算审核，并按照合同约定支付剩余款项。

四、施工内容及技术要求

1.洞采设计：乙方应根据甲方提供的地质资料和采矿需求，编制合理的洞采设计方案，并提交甲方审核批准。洞采设计方案应包括采矿方法、技术参数、设备配置、安全措施等内容。

2.洞采施工：乙方应按照批准的洞采设计方案进行施工，确保施工质量符合相关标准。在施工过程中，乙方应严格控制施工进度，确保工期按时完成。同时，乙方应做好施工记录，为竣工验收提供必要的资料。

3.洞采管理：乙方应建立健全的洞采管理制度，包括安全生产、环境保护、设备维护等方面的管理制度。在施工过程中，乙方应加强对施工现场的管理和协调，确保施工顺利进行。

4.洞采运营：工程竣工验收合格后，乙方应负责对洞采设施进行日常维护和保养，确保设施正常运行。同时，乙方应根据市场需求和甲方要求，制定合理的洞采运营方案，确保洞采资源的合理开发和利用。

五、安全生产及环境保护

1.乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生任何安全事故。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任和损失。

2.乙方应采取有效的环境保护措施，防止施工过程中对环境造成污染。如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担全部责任和损失。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方或乙方违反本合同约定，导致合同无法继续履行的，违约方应承担全部责任和损失。同时，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因此造成的损失。

2.甲方或乙方在合同履行过程中存在过错或过失行为导致合同无法继续履行的，过错方应承担全部责任和损失。同时，另一方有权解除合同并要求过错方赔偿因此造成的损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，双方均可解除合同并不承担违约责任和损失赔偿责任。

七、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间不影响本合同的履行。

2.鉴于本合同涉及煤矿洞采施工事项具有一定的专业性和复杂性以及可能存在的风险性等因素综合考虑后认为采用仲裁方式解决争议更为合适因此双方同意将争议提交至中国矿业联合会仲裁机构进行仲裁裁决对双方均具有法律约束力并应当履行该裁决结果承担相应的法律责任和义务；若仲裁结果未能达成或者仲裁结果未能生效的情况下则双方同意通过诉讼方式解决争议由有管辖权的人民法院进行审理并作出最终判决结果对双方均具有法律约束力并应当履行该判决结果承担相应的法律责任和义务；无论采用仲裁还是诉讼方式解决争议均不影响本合同的履行和其他条款的效力。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行煤矿洞采施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：煤矿洞采施工工程

2.工程