土建施工合同7篇.docxVIP

土建施工合同7篇

篇1

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：人民币[工程造价]元（大写：[工程造价]元）

二、合同工期

1.本工程合同总工期为[合同工期]天（日历天）。开工日期从签订合同之日起计算。

2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可以顺延：

（1）按施工准备规定，甲方未协助乙方完成施工准备工作；

（2）按合同规定，甲方未按时支付工程款；

（3）因遇人力不可抗拒的因素，如战争、地震、大水、火灾及其他自然灾害；

（4）因甲方原因造成停工、窝工及其他因素导致工期延误。

三、工程质量

1.本工程质量必须达到国家现行有关工程质量标准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。

3.乙方应确保所提供的材料、设备为合同约定品牌，如需更换品牌需甲方同意。

4.乙方应提供工程的隐蔽验收报告、竣工验收报告及有关资料，并对其真实性负责。

5.甲方应及时对乙方的施工质量进行监督和检验，发现问题及时提出整改意见。

6.乙方在施工过程中，必须采取安全措施，如发生安全事故，所有责任由乙方承担。

四、工程价款及支付方式

1.本合同工程款支付方式为[支付方式]，具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款；

（2）乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；

（3）剩余合同总价款的XX%作为质保金，质保期满后支付。

2.甲方不按时支付工程款，乙方有权停工，工期顺延。

3.甲方在施工过程中增加工程项目，需双方另行协商定价。

五、验收与保修

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及有关资料。甲方应在收到报告后XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续。

2.保修期内，乙方应在接到甲方保修通知后XX小时内到场进行保修。保修期满后，因维修产生的费用由甲方承担。

3.保修期为XX年，自工程竣工验收之日起计算。保修期内如因乙方施工质量原因造成的损失，由乙方负责维修并承担相关费用；非乙方原因造成的损失，由甲方自行承担维修费用。

六、双方的权利和义务

1.甲方负责协调各工种之间的配合工作，确保施工顺利进行。

2.甲方负责提供施工所需的水、电等资源，并承担相关费用。

3.乙方应严格按照施工图纸及说明进行施工，确保工程质量符合要求。

4.乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。

5.乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全。

6.乙方应提供完整的竣工验收资料，并配合甲方完成验收工作。

7.乙方应提供保修期内的维修服务，确保甲方权益不受损害。

8.双方应本着诚信原则履行各自义务，确保合同顺利执行。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需支付合同总价款XX‰的违约金。

2.乙方未按合同约定质量标准完成施工，需返工修复至合格标准，并承担相关费用。

3.乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一天，需支付合同总价款XX‰的违约金。

4.因一方违约造成对方损失的，需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据实际损失情况协商确定或通过法律途径解决。

5.在施工过程中，如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同执行过程中如有未尽事宜或变更事项需补充协议的，经双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式XX份，甲乙

篇2

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：土建施工

4.承包范围：详见本合同附件一《工程项目