法院信息建设工程施工合同7篇.docxVIP

法院信息建设工程施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________人民法院

乙方（承包方）：__________科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方信息化工程建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________人民法院信息化工程建设。

2.工程地点：甲方所在地。

3.工程内容：包括但不限于法院内部网络布线、监控系统安装、电子显示屏安装、庭审设备采购等信息化相关设施的施工及安装调试。

二、工程期限

本工程自合同签订之日起XX个月内完成。如遇特殊情况，经双方协商，工期可相应顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元整（￥______元）。具体金额根据工程量清单及报价表确定。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料及验收报告。

3.甲方应在收到验收通知后的XX个工作日内组织验收，并出具验收意见。

4.如工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

五、工程保修及服务

1.乙方对所承包工程实行保修服务，保修期为XX年。

2.保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程施工的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。

3.如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收的，乙方应负责整改并承担相应损失。

4.甲乙双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：__________人民法院

承包方（乙方）：__________科技有限公司

一、概述

为推进法院信息化建设，提高审判效率和服务水平，甲方决定将法院信息化工程交由乙方进行建设施工。乙方应根据甲方的需求及国家相关法规进行施工并确保工程质量。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议条款。

二、工程内容与范围

1.工程名称：__________人民法院信息化建设工程施工项目。

2.工程范围：包括但不限于法院内部网络布线、监控系统安装、电子显示屏安装、庭审设备采购及安装调试等信息化相关设施的施工及安装调试工作。

三、工程期限

本工程自合同签订之日起XX个月内完成施工任务。如遇特殊情况需顺延工期时，须经甲乙双方协商一致并书面确认。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元整（￥______元）。具体金额根据工程量清单及报价表确定。

2.支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程完工并通过验收后，甲方支付剩余款项给乙方。

五、工程质量与验收标准

1.乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量达到规定标准。

2.工程完工后，乙方应提交完整的验收材料并通知甲方进行验收工作。

3.甲方收到验收通知后XX个工作日内组织验收并出具验收意见。若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

六、保修及服务

1.乙方对所承包工程实行保修服务，保修期为XX年。

2.在保修期内因施工质量问题导致的故障由乙方负责免费维修；保修期结束后提供有偿维修服务。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）

乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基