内墙涂料劳务清包合同6篇.docxVIP

内墙涂料劳务清包合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：清包

4.工程范围和内容：内墙涂料施工

第二条工程质量要求

1.工程质量应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》和《建筑内部装修防火施工及验收规范》的要求。

2.乙方需按照甲方施工工长和现场管理人员的要求进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

3.乙方在施工中要严格执行施工规范，确保人员和设备安全。如因乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任。

第三条工程造价及付款方式

1.工程总造价：_________元。

2.付款时间：签订合同后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即_________元；剩余款项按照施工进度进行支付，具体为：_________。

3.甲方在支付款项时，乙方需提供相应的发票。

第四条工程施工期限

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保施工进度符合甲方要求。

2.如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方在施工中如有任何疑问或建议，应及时与乙方沟通，共同解决问题。

第五条违约责任及赔偿

1.如因甲方原因造成工程延期或无法继续进行，甲方应赔偿乙方因停工、窝工所造成的损失。具体赔偿金额为工程总造价的XX%，即_________元。

2.如因乙方原因造成工程延期或无法继续进行，乙方应赔偿甲方因停工、窝工所造成的损失。具体赔偿金额为工程总造价的XX%，即_________元。

3.甲方在支付款项时，如未按照合同约定进行支付，每逾期一天，应向乙方支付违约金_________元。

4.乙方在施工中如未达到甲方要求的施工质量，乙方应赔偿甲方因返工所造成的损失。具体赔偿金额为返工费用的XX%，即_________元。

第六条其他约定事项

1.甲方在施工中如有任何变更或增加项目，应及时与乙方协商，并签订书面补充协议。

2.乙方在施工中应确保施工现场的整洁和安全，遵守甲方的现场管理规定。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。

5.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

发包方（甲方）：_________（签字/盖章）

承包方（乙方）：_________（签字/盖章）

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

鉴于甲方需要对其建筑物内部墙面进行涂料施工，现决定委托乙方进行劳务清包施工，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________内墙涂料施工项目。

2.工程地点：具体地址按照甲方提供的施工图纸或指定地点为准。

3.工程内容：内部墙面涂料施工，包括但不限于打磨、底漆、面漆等全部工序。

二、合同工期及进度安排

1.乙方应按照甲方提供的施工进度表执行施工任务，确保按期完成。

2.若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

三、劳务费用及付款方式

1.劳务费用总额：大写人民币________元整，小写￥________元整，此费用包括人工费、材料搬运费等一切相关费用。具体明细详见附件清单。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方总金额的____%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

四、质量要求及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工，保证施工质量。

2.工程完工后，乙方应组织自检并通知甲方进行验收。验收标准按照国家标准及双方约定执行。

3.若验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕并承担整改费用。

五、安全责任及保障措施

1.乙方应遵守国家安全生产法规，严格按照安全操作规程施工，确保施工安全。

2.乙方应为其施工人员购买工伤保险等必要保险，并对