真石漆外墙分包合作协议.docx

真石漆外墙分包合作协议

合同编号：__________

真石漆外墙分包合作协议

鉴于甲方为某项目的建设方或开发商，需要进行外墙装修，乙方具备真石漆外墙施工的专业技术和经验，愿意承担该项目的真石漆外墙施工任务。为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求，对甲方所提供的建筑物外墙进行真石漆施工。

第二条合同价格

2.1双方确认，本合同的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方报价已包括施工材料、施工设备、人工费用、管理费用、利润等一切施工成本。

2.3合同价格的支付方式为：

（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的40%。

第三条施工期限

3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完成。

3.2乙方的施工期限为：自合同签订之日起至____年__月__日止。

3.3乙方如因特殊情况不能按时完成工程，应提前向甲方书面申请延期，甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。

第四条施工质量

4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量。

4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。

4.3工程验收合格标准：按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）执行。

第五条材料供应

5.1甲方负责提供真石漆等施工材料，并确保材料质量符合国家相关标准。

5.2甲方应在合同约定的时间内，将材料供应到乙方指定的施工现场。

5.3乙方对甲方提供的材料不得擅自更换，如有质量问题，应及时通知甲方处理。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。

6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方披露本合同的内容和双方的商业秘密。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，由此产生的费用由乙方承担。

7.3若甲方未按约定时间支付合同款项，乙方有权停止施工，并按照逾期支付的金额向甲方支付违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕后终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.真石漆材料质量检测报告

3.施工方案和施工进度计划

4.工程验收标准和方法

5.双方的企业资质证明文件

6.合同款项支付凭证

7.工程变更通知书

8.违约金计算公式和方法

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付合同款项，认定为违约行为。

2.乙方未按约定时间和质量要求完成施工，认定为违约行为。

3.甲方未按约定提供施工材料，导致工程无法正常进行，认定为违约行为。

4.乙方未按约定保密对方的商业秘密和机密信息，认定为违约行为。

5.双方未按约定解决争议，导致工程无法正常进行，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.真石漆：一种具有天然石材质感的涂料，用于建筑外墙的装修。

2.分包合作协议：指总包商将工程的一部分或几部分分包给其他承包商，双方签订的协议。

3.违约金：当一方违反合同约定时，按照约定向对方支付的赔偿金。

4.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和确认。

5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的纠纷。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应与甲方及时沟通，调整施工计划，增加人力和设备投入，确保工程按时完成。

2.材料质量问题：乙方应立即停止使用不合格材料，通知甲方更换或修复，并追究供应商的责任。

3.设计变更：双方应签订变更协议，明确变更内容和工程量，调整合同价格和工期。

4.合同款项支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商或仲裁解决。

5.施工质量争议：按照国家标准和验收标准进行检测