原创力文档- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?合同编号：__________
合同各方：
名称：____________________
地址：____________________
联系人：__________________
联系电话：________________
名称：____________________
地址：____________________
联系人：__________________
联系电话：________________
鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的承包商，双方为了明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本建筑工程施工合同，共同遵照执行。
第一条工程概况
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程内容：____________________
1.5工程预算：____________________
第二条合同价格
2.1本合同工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，其中包括：工程设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。
2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交详细的工程预算明细表。
第三条合同工期
3.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，工期总日历天数为____天。
3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如有延期，应当按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
第四条质量标准
4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，保证工程质量。
4.2工程验收标准如下：
（1）达到设计文件及国家、行业相关标准的要求；
（2）满足甲方使用需求；
（3）经过甲方、乙方及有关单位共同验收合格。
第五条付款方式及进度
5.1本合同价款支付方式分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：
（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方工程预算的____%；
（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程预算的____%；
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程预算的____%。
5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付合同价款。
第六条违约责任
6.1乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
6.2甲方未按照约定时间支付合同价款，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
6.3由于不可抗力等原因导致工程无法按照约定完成，双方可协商顺延工期。
第七条争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的义务之日终止。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签名）：______________
乙方代表（签名）：______________
签订日期：____年____月____日
注意事项及解决办法：
1.工程质量问题：乙方需严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应的维修费用。
解决办法：乙方发现质量问题后，应立即通知甲方，并采取措施进行整改。整改合格后，需经甲方确认。如乙方未及时整改或整改不达标，甲方有权要求乙方重新施工，并追究乙方的违约责任。
2.工期延误：乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
解决办法：乙方应充分估计工程进度，合理分配人力、物力资源，确保按期完成工程。如确因特殊情况无法按时完成，乙方应及时与甲方沟通，征得甲方同意后，顺延工期。
3.付款问题：甲方应按照约定时间支付合同价款。如甲方未按时支付，应按照约定的滞纳金比例向乙方支付滞纳金。
解决办法：甲方应充分重视合同约定的付款时间，确保按时支付合同价款。如因特殊情况无法按时支付，甲方应及时与乙方沟通，征得乙方同意后，顺延付款时间。
4.合同争议：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
解决办法：双方应本着诚实守信、公平公正的原则履行合同，加强沟通与协作。如发生争议，双方均应保持克制，积极寻求解决方案。如协商无果，可依法通过诉讼途径解决。
法律名词及名词解释：
1.建筑工程施工合同：是指甲方（业主）与乙方（承包商）为完成一定工程，明确双方权利和义务的协议。
2.工程质量：
文档评论（0）