蓄水池施工合同6篇.docx

蓄水池施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行蓄水池施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________蓄水池施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.竣工日期：_________。

3.延期开工或中途停工，乙方必须事先通知甲方，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

三、质量与验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据。

4.工程竣工后，乙方应向甲方提供以下文件资料：竣工图、设计修改文件、材料设备清单、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）、调试报告、管理维修人员登记表等。

5.甲方应在接到验收申请后十个工作日内组织验收，并签署验收意见。如甲方不能按时组织验收，应及时通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工日期。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。

6.工程质量不合格，乙方应负责无偿返修或重做，并承担由此造成的实际损失。

四、付款及结算方式

1.付款：甲方应按以下方式向乙方支付款项：合同签订后预付合同价的百分之三十；工程进行一半时付合同价的百分之三十；工程竣工验收合格后付合同价的百分之三十；剩余百分之十作为工程质量保证金，待工程保修期满后支付。

2.结算方式：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供结算报告和结算清单，甲方应在接到结算报告和结算清单后十个工作日内审查完毕，并提出审查意见。如甲方不能按时审查完毕，应及时通知乙方，并与乙方另行商定审查日期，但甲方必须承认乙方的结算清单。甲方在接到结算清单后无正当理由不按时审查，期间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。

五、保修与售后服务的约定

1.保修期：工程保修期自工程竣工验收之日起算，为期一年。在保修期内，乙方应对工程的缺陷进行无偿修复。

2.售后服务：工程保修期满后，乙方应继续提供售后服务，包括但不限于技术指导和维修等。具体服务内容和方式由双方另行协商确定。

六、违约责任及赔偿

1.甲方未能按时支付款项的，应承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。

2.乙方未能按时完成工程的，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿另一方因合同解除所造成的实际损失。

七、不可抗力及免责条款

1.因不可抗力导致无法履行合同的，双方应及时沟通协商解决方案。如协商不成的，可依法解除合同。

2.因政府政策调整或法律法规变化导致无法履行合同的，双方可协商解除合同或变更合同条款以适应新的法律环境。

3.双方均应对不可抗力及免责条款的发生尽到合理的通知义务和协助义务。如因通知或协助不力导致对方损失的扩大或合同无法继续履行的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本合同过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议部分的条款。

2.如因不可抗力或政府政策调整等不可归责于双方的原因导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决争议事项并解除或变更合同；协商不成的，可依法向法院提起诉讼并依法判决解除或变更合同。如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此所造成的实际损失；同时守约方有权向法院提起诉讼要求违约方承担相应的法律责任并主张损害赔偿请求得到支持后自动失效（即自动放弃在合同中对违约方的索赔权利）。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方蓄水池施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________