加工承揽合同纠纷（精选34篇）.pdfVIP

加工承揽合同纠纷（精选34篇）

加工承揽合同纠纷篇1

原告：_________________姓名、性别、男、出生日_____________年

__________月__________日民族、汉、籍贯、____________联系电话：

_____________现住地址：____________区____________街道__________路

__________巷__________号

被告：_________________姓名、性别、男出、生日_____________年

__________月__________日、民族、汉、籍贯____________联系电话：

_____________现住地址：____________区____________街道__________路

__________巷__________号

请求事项

1、请求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________

元(利息从_____________年__________月__________日起按__________利率暂计

至起诉之日止)，二项共计_______________元。

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

_____________年__________月__________日至_____________年__________

月__________日，原告为被告加工__________制品，加工费共_______________

元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元给

我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年

__________月__________日立下欠条承认欠款。后经我多次追收，被告均以各种

理由拒不支付。为保护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请依法判决。

此致

____________市____________区人民法院

具状人(签名或盖章)：_________________

_____________年__________月__________日

加工承揽合同纠纷篇2

甲方：（定作方）_________________制品厂

乙方：（承揽方）________________有限公司

经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议：

风险提示：

加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质

量条款要约定明确仔细。

如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材

料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。

1、印件名称一：_________，规格：__________，数量：_________，色数：

_________，单价：_________，总价：_________；

2、印件名称二：_________，规格：__________，数量：_________，色数：

_________，单价：_________，总价：_________；

3、印件名称三：_________，规格：__________，数量：_________，色数：

_________，单价：_________，总价：_________；

4、印件名称四：_________，规格：__________，数量：_________，色数：

_________，单价：_________，总价：_________；

总金额合计：人民币______________元整（小写￥________元。）

2、由甲方将纸箱印制品材料于________年____月____日前交给乙方，并办理

交接手续。

风险提示：

加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是

由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损

灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

第二条：交货时间

甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间

向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙

方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。

风险提示：

运输方式一般由需方