建设项目工程总承包合同示范文本试行版7篇.docx

建设项目工程总承包合同示范文本试行版7篇

篇1

合同编号：_________

项目名称：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设项目工程总承包事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、承包范围

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

四、合同价款

1.合同总价：_________元

2.支付方式：_________

3.付款节点：_________

五、工程质量与验收

1.工程质量标准：_________

2.验收标准：_________

3.验收流程：_________

六、安全生产与文明施工

1.安全生产标准：_________

2.文明施工要求：_________

3.安全生产与文明施工责任：_________

七、材料设备供应与管理

1.材料设备供应方式：_________

2.材料设备供应责任：_________

3.材料设备管理要求：_________

八、合同变更与调整

1.合同变更流程：_________

2.合同变更条件：_________

3.合同变更费用调整：_________

九、违约责任与赔偿

1.甲方违约责任与赔偿：_________

2.乙方违约责任与赔偿：_________

3.不可抗力因素处理：_________

十、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：_________

2.管辖法院：_________人民法院

3.其他约定事项：_________

十一、合同生效与终止

1.合同生效条件：_________

2.合同终止条件：_________

篇2

合同编号：_________

项目名称：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将建设项目工程总承包给乙方事宜，达成如下协议：

一、词语涵义

（一）词语涵义

1.“项目”是指按照招标文件要求，由乙方实施建设的工程项目。

2.“承包人”是指按照招标文件要求，实施建设工程的乙方。

3.“发包人”是指支付工程款项的甲方。

4.“合同”是指甲方和乙方签订的书面协议，用于明确双方的权利和义务。

（二）合同当事人及合同关系

1.甲方和乙方是合同的当事人，具有相应的法律权利和能力，能够按照合同约定履行自己的义务。

2.合同关系是建立在平等、自愿、协商一致的基础上的，双方应当诚实守信、等价有偿地履行合同义务。

二、项目工程概况

（一）项目名称：_________

（二）项目地点：_________

（三）项目规模：_________

（四）项目内容：_________

三、承包范围及方式

（一）承包范围

1.乙方负责实施建设项目的全部工程内容，包括土建、安装、装饰等。

2.乙方应当按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成施工任务，达到竣工验收标准。

3.甲方提供施工所需的全部材料，乙方负责材料的保管和使用。

4.乙方应当遵守相关法律法规和规定，确保施工质量和安全。

（二）承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包项目工程，即乙方负责施工所需的所有材料和劳务，并承担施工过程中的风险。

2.乙方应当自行组织施工队伍，确保施工质量和进度。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工符合要求和标准。

四、合同价款及支付方式

（一）合同价款

1.本合同的总价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。该价款包括项目实施所需的全部材料和劳务费用。

2.乙方应当确保施工