建设工程施工合同（国际）5篇.docxVIP

建设工程施工合同（国际）5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方需要实施一项建设工程，并愿意委托乙方进行该项工程的施工，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：[具体工程内容简述]

4.工程规模：[具体规模描述]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商解决。

三、工程价格及支付方式

1.工程总价：[大写工程总价及货币种类]（含税金）。详细造价清单附后。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款。具体支付节点为：基础开工前支付XX%，主体施工过程中支付XX%，工程竣工并验收合格后支付XX%。余款作为质保金，于竣工验收合格后一年内付清。

四、技术标准与要求

所有工程必须严格按照国际现行相关技术标准与规范进行施工，具体标准与要求详见附件《工程技术规范书》。

五、甲方责任与义务

1.提供施工所需的水电资源。

2.及时提供施工图纸及变更通知。

3.负责工程进度的监督与验收。

4.按合同约定支付工程进度款。

六、乙方责任与义务

1.严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。

2.做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。

3.按时提交工程进度报告，接受甲方的监督与检查。

4.竣工后，负责工程的调试与验收。

七、质量与验收

1.乙方必须严格按照国家施工规范及合同约定进行工程施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，并配合甲方进行工程验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

八、违约责任

1.若因甲方原因导致工程停工，应赔偿乙方因此造成的损失。

2.若因乙方原因造成工程延期或质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。但应及时沟通协商解决方案。

九、争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议部分外，其余合同条款仍应履行。

十、其他条款

双方可根据实际需要进一步约定其他条款，如工程保修、保密协议等。

十一、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。附件为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方需要实施一项建设工程，并愿意委托乙方进行该工程的施工，双方根据平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：[具体工程内容简述]

4.工程规模：[具体规模描述]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（以取得施工许可证之日起算）。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。

三、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。该总价包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费等所有相关费用。

2.支付方式：甲方按工程进度支付款项。具体支付节点和金额按附件《支付计划表》执行。

3.货币结算：本合同以人民币为结算货币，汇率风险由乙方承担。若发生货币汇率波动较大时，双方可另行协商调整合同价格。

四、工程质量与验收

1.乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方需自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。甲方在收到申请后的XX个工作日内组织验收。

3.若工程验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

五、工程变更与调整

1.若因甲方原因需要变更工程内容或调整合同价格，双方应签订书面变更协议。