建筑工程检验委托合同书（精选34篇）.pdfVIP

建筑工程检验委托合同书（精选34篇）

建筑工程检验委托合同书篇1

甲方(委托人)：

乙方(检测机构)：

检测机构号：

根据《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法

律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程

检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

1.2工程地点：丘北县舍得乡

1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶

马路风电工程监理部

1.5开工日期：20__

1.6其它：

第二条：检测项目

甲方委托乙方的检测项目：

□原材料检测□压实度检测□弯沉检测

□砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

□其它：

第九条争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

合同订立地点：

建筑工程检验委托合同书篇2

发包方（甲方）：__________________

承包方（乙方）：__________________

兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的

具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵

守执行。

一、工程概况

1、工程名称：__________________.

2、工程地点：__________________.

3、承包内容：__________________.

4、承包范围：__________________.

5、承包方式：__________________.

6、质量要求：__________________.

7、工期要求：______年______月______日至______年______月______日。

二、甲方工作

1、甲方指派______为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权

负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监

督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作

1、乙方______为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的`应尽职责，

按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监

督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品

保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，

工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承

担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期

顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生

质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的约定

1、双方商定本工程合同承包价格______元（人民币）。

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

3、付款方式：

（1）开工后8日内，甲方付款30%______元作为乙方的前期进场费。

（2）水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%______元

（3）瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%______元。

（4）竣工验收合格后，甲方付款20%______元。

（5）余款5%______元待______年保修期满后结清。

七、关于材料的约定

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入

库后，由乙方负责保管。如