施工合同通用条款施工合同通用条款5篇.docx

施工合同通用条款施工合同通用条款5篇

篇1

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：详见施工图纸及预算清单

4.承包方式：包工包料

5.合同工期：自开工之日起，工期为XX天

6.质量标准：达到国家验收规范标准

7.合同价款：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）

二、甲方责任

1.负责办理施工手续，保证乙方顺利进场施工。

2.负责协调现场各工种及部门之间的关系，保证施工顺利进行。

3.负责提供施工所需的水、电等设施，并承担相关费用。

4.按照合同约定支付工程款。

5.监督乙方的施工质量、进度和安全。

三、乙方责任

1.负责编制施工组织设计，并严格按照施工图纸及施工规范进行施工。

2.负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

3.负责施工质量控制，确保工程质量符合验收规范。

4.负责按时完成施工任务，确保工期。

5.负责提供竣工验收所需的所有资料。

四、付款方式

1.合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

2.乙方完成主体结构施工后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

3.乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。

4.甲方支付款项时应提供相应的银行付款凭证。

5.若甲方未能按时支付款项，乙方有权停工，并保留追究甲方违约责任的权利。

五、违约责任

1.若甲方未能按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。

2.若乙方未能按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

3.若甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.在合同履行过程中，若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。

七、其他事项

1.本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕止。

4.在施工过程中，如需变更设计或增加工程量，双方应另行签订补充合同或协议，并明确变更或增加部分的价款及支付方式。补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。

5.双方应认真履行本合同所约定的义务和责任，如一方违约，应承担相应的法律责任和赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失以及因此产生的诉讼费用、律师费用等。赔偿金额以实际损失为准，且不得低于本合同约定的工程价款。赔偿方式为货币赔偿，支付方式为银行转账或支票支付。赔偿时需提供相应的银行付款凭证或支票存根等相关证明材料。如因违约方拒绝赔偿或无法联系到违约方进行赔偿时，守约方有权通过法律途径进行追偿并保留追究违约方刑事责任的权利。守约方在追偿过程中所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、交通费用等）均由违约方承担；如守约方在追偿过程中发生任何意外情况导致守约方受到损害时亦由违约方承担全部责任）。此外还需注意在签订合同时要明确约定违约金条款以及违约金计算方式等内容以确保自身权益得到保障；同时还要注意对合同条款进行全面审查以确保合同内容合法合规且完善无遗漏之处；最后还要注意及时履行合同义务并保存好相关证据以便在发生纠纷时能够有力地维护自身权益不受侵害。

篇2

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议（以下简称合同协议）两部分组成。其用词用语要严谨、规范，有关权利、义务和责任的规定要明确，避免使用模糊性词语。

二、合同条件和合同协议

1.合同条件

（1）合同条件的内容，要详细列出各项具体规定和要求，如工程范围、建设工期、中间交工工程或分段工程的开工与竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应及验收方式、拨款和结算方式等，以及其他必要的具体规定。

（2）合同条件的解释。建设工程施工合同涉及多方面、多领域的复杂问题，不可能所有内容都是通用的，所以在制定和使用时，各有关方面应对合同中涉及的专门性术语、专业术语和专门性问题进