装修简易施工合同7篇.docxVIP

装修简易施工合同7篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划竣工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力。

第三条工程造价及付款方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.付款方式：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方全部工程款。

第四条施工准备与进场

1.甲方应在开工前办妥相关手续，包括设计、规划、消防等，并通报乙方。乙方在接到甲方开工通知后，应尽快安排人员进场施工。

2.甲方应提供必要的施工条件和环境，确保乙方能够顺利进行施工。乙方应严格按照甲方的要求和时间节点完成施工任务。

第五条工程质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进施工流程。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快安排验收工作。验收过程中，甲方应认真检查工程质量，确保工程符合设计要求和相关标准。

3.如果验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。直到验收合格为止。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款或提供必要施工条件，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按合同总金额的10%计算。

2.乙方若不能按时完成施工任务或施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按合同总金额的10%计算。

3.如果因不可抗力或甲方原因导致工程无法按时完成或质量不合格，双方应友好协商解决。协商不成的，双方均有权向法院提起诉讼。

第七条争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，双方均有权向法院提起诉讼。

2.诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。判决结果生效后，双方应认真履行判决结果所确定的内容。如果一方不履行判决结果所确定的内容，另一方有权向法院申请强制执行。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同所确定的权利和义务。如果一方违反合同约定或不履行合同义务，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

2.合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，双方均可向法院提起诉讼解决争议。合同终止后，双方应继续履行保密义务和其他相关义务。如果一方违反保密义务或其他相关义务，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

第九条其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如果补充协议与本合同发生矛盾或冲突时，以补充协议为准。

2.本合同所涉及的所有争议解决均适用中华人民共和国法律、法规及规章的规定。如果相关法律法规发生变化或修订时，双方应按照国家法律法规的规定执行新的法律法规规定。如果国家法律法规没有规定或者规定不明确时，双方可协商确定解决争议的方式和依据。协商不成的可以向法院提起诉讼解决争议。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（承包方）：XXXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋的装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：甲方房屋位于XXXX。

2.工程内容：甲方房屋的简易装修，包括墙面涂料、地板铺设、门窗更换等。

3.工程造价：本次装修工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

4.工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。

二、施工方式

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.乙方应确保施工过程中的安全，如因乙