建楼房承包合同书范文7篇.docxVIP

建楼房承包合同书范文7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，因乙方原因造成的工期延误，乙方须承担相应的违约责任。

第三条工程质量和验收

1.乙方必须按照施工图纸、设计说明及国家颁发的有关规范、规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度提交工程质量的有关资料。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、设计说明及国家有关工程质量检验标准为依据。验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直到验收合格。

第四条工程价款与支付

1.本工程合同总价为人民币XX元整（￥XX元）。工程价款通过银行转账方式支付。

2.乙方完成基础工程施工并验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；完成主体工程施工并验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；完成装修工程施工并验收合格后，甲方支付合同总价的XX%。

3.乙方在收取工程价款时，必须出具税务发票。否则，甲方有权拒绝支付。

第五条双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理有关建设手续，协调各方面的关系；

（2）负责提供设计图纸和技术资料；

（3）负责监督工程施工过程，对施工质量、进度进行监督检查；

（4）负责工程竣工验收和结算工作。

2.乙方职责：

（1）按照施工图纸、设计说明及国家颁发的有关规范、规程组织施工；

（2）遵守甲方的有关施工规定和制度；

（3）负责施工过程中的安全、环保工作；

（4）负责工程竣工验收后的保修工作。

第六条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程价款或履行其他义务，应承担相应的违约责任。

2.乙方若不按合同约定完成工程施工或存在质量问题，应承担相应的违约责任。

3.因第三方原因造成工程延误或质量问题，双方应协商解决。若协商不成，可另行签订补充协议。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款。如遇特殊情况需要终止合同，应协商一致并签订书面协议。

3.合同终止后，乙方应尽快完成未完成的工程施工内容，并提交相关结算资料。甲方应及时支付应付未付的款项。

第八条争议解决

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止履行合同。判决生效后再继续履行。但因诉讼造成的一切损失由责任方承担。

第九条其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同文本及附件均为中文书写，具有同等法律效力。如需修改或补充任何条款，应经双方协商一致并签订书面协议。修改或补充的条款作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。但任何修改或补充不得违反相关法律法规的规定。如有任何争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。在诉讼期间双方应停止履行合同直至判决生效后再继续履行且因诉讼造成的一切损失由责任方承担。

篇2

发包方：_________（以下简称甲方）

承包方：_________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并通知甲方，以便甲方尽快安排工作。

2.除不可抗力外，乙方应在合同工期内完成施工任务。如有必要，双方可协商延长工期。

第三条工程质量

1.