防水施工的合同范本7篇.docxVIP

防水施工的合同范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行防水施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，具体包括：

1.防水材料的选择与采购；

2.施工人员的组织与管理；

3.施工质量的控制与监督；

4.施工安全的保障与监督。

三、工期要求

乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。具体工期要求如下：

1.准备工作：自合同签订之日起，乙方应在7个工作日内完成施工前的准备工作；

2.施工阶段：自准备工作完成之日起，乙方应在20个工作日内完成施工工作；

3.验收阶段：自施工完成之日起，乙方应在3个工作日内完成验收工作。

四、质量要求

1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定；

2.乙方应建立健全施工质量控制制度，对施工过程中的质量问题及时发现并处理；

3.甲方有权对施工质量进行监督与检查，并提出改进意见。

五、付款方式

1.甲方应在合同签订后5个工作日内向乙方支付工程总造价的30%作为预付款；

2.甲方应在施工完成后，验收合格并确认工程质量无问题后，向乙方支付剩余的工程款项。具体支付时间根据验收结果确定。

六、违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付款项，则应承担相应的违约责任；

2.若乙方未按照合同约定完成施工任务，则应承担相应的违约责任。具体包括：延迟交付、质量不符合要求等。在履行合同过程中，若发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院为工程所在地法院。在诉讼过程中，双方应提交与案件有关的证据材料，并配合法院进行审理。同时，双方应积极履行法院作出的判决或裁定。除上述约定外，双方还可就其他未尽事宜进行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。有效期为工程验收合格之日起至保修期结束之日止。在合同有效期内，双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方防水施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX防水施工工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：对甲方指定的区域进行防水施工，包括但不限于屋顶、墙面、地面等部位的防水处理。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：甲方在签订合同后，应支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。剩余款项在乙方按照合同约定完成施工并经验收合格后，甲方应在XX个工作日内一次性支付。

四、技术要求及质量标准

1.乙方应按照《建筑防水工程技术规范》等相关技术标准进行防水施工。

2.乙方应保证所使用的防水材料符合国家标准，并具备相应的质量保证文件。

3.乙方应在施工过程中严格遵守安全施工规范，确保施工人员的安全。

4.乙方应在竣工后提交完整的施工记录、验收资料和保修期限内的保修服务。

五、验收及保修

1.验收标准：按照《建筑防水工程技术规范》等相关技术标准进行验收。

2.验收时间：自竣工之日起，XX个工作日内完成验收。

3.保修期限：自验收之日起，保修期为XX年。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责免费维修。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款XX%的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款XX%的违约金。同时，乙方应赔偿甲方因此所造成的全部损失。