监控系统施工合同(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

监控系统施工合同(2024版)

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2项目范围

1.3施工期限

1.4质量要求

1.5施工现场管理

1.6设计变更及洽商

1.7材料与设备供应

1.8施工进度

1.9质量监督与验收

1.10付款方式及期限

1.11违约责任

1.12争议解决

1.13合同解除

1.14合同生效及终止

1.15其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1项目名称：监控系统施工项目

1.2项目地点：

1.3项目业主：有限公司

1.4施工单位：建筑工程有限公司

1.5项目投资：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）

1.6项目内容：包括但不限于视频监控系统的安装、调试、验收等。

第二条项目范围

2.1视频监控设备的采购、安装、调试

2.2视频监控系统的集成与调试

2.3视频监控中心的建设与配置

2.4视频监控系统与现有网络的连接

2.5视频监控系统的安全防护措施

第三条施工期限

3.1施工启动时间：2024年1月1日

3.2预计完工时间：2024年4月30日

3.3确认的施工期限可根据实际情况进行调整，但需双方协商一致并签订补充协议。

第四条质量要求

4.1施工质量符合国家及行业相关标准和规范

4.2使用合格的材料和设备，确保系统运行稳定可靠

4.3施工过程需经过严格的质量控制，确保工程质量达标

4.4系统验收合格后方可投入使用

第五条施工现场管理

5.1施工现场应遵守国家及地方的相关法律法规

5.2施工单位应制定现场管理制度，确保施工安全和文明施工

5.3施工单位应负责施工现场的卫生、绿化、环保等工作

5.4业主有权对施工现场进行监督检查

第六条设计变更及洽商

6.1在施工过程中，如需进行设计变更，应由双方协商一致并签订变更协议

6.2设计变更后的工程量及费用应重新计算，并经双方确认

6.3因设计变更导致工期延长，应相应调整施工期限

6.4设计变更及洽商的相关费用由责任方承担

第七条材料与设备供应

7.1施工单位负责提供施工所需的材料和设备

7.2供应的材料和设备应满足合同规定的质量标准

7.3供应的材料和设备应按时交付至施工现场

7.4施工单位应负责对供应的材料和设备进行验收，如有质量问题，应及时通知业主和供应商处理

第八条施工进度

8.1施工进度计划由施工单位制定，经业主审核同意后执行

8.2施工单位应每月向业主提交进度报告，详细记录施工进度及遇到的问题

8.3业主有权要求施工单位提供施工进度图表，以便于监督和管理

8.4如施工进度落后于计划，施工单位应采取措施加快进度，并通知业主

8.5因不可抗力等原因导致施工进度延误，施工单位应及时通知业主，并协商调整施工期限

第九条质量监督与验收

9.1业主或其委托的第三方机构对施工质量进行监督

9.2施工单位应按合同要求进行自检，确保工程质量

9.3业主有权对施工过程中的关键工序进行抽检

9.4施工完成后的验收应按照合同约定的标准和程序进行

9.5验收不合格的工程，施工单位应进行整改，直至合格为止

第十条付款方式及期限

10.1付款方式：按工程进度分段付款

10.2付款比例：首付款10%，中期付款60%，尾款30%

10.3付款期限：每个付款节点后15个工作日内支付相应款项

10.4付款条件：工程进度达到合同约定的节点，且验收合格

10.5逾期付款的，应向施工单位支付违约金

第十一条违约责任

11.1施工单位未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金

11.2业主未按合同约定支付款项，应向施工单位支付违约金

11.3因违约行为导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任

11.4双方应遵守合同约定的保密条款，不得泄露对方商业秘密

第十二条争议解决

12.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼

12.3诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务

第十三条合同解除

13.1.1另一方严重违约，经催告后仍未改正

13.1.2因不可抗力导致合同无法履行

13.1.3合同目的无法实现

13.2解除合同应书面通知对方，并按照合同约定处理善后事宜

第十四条合同生效及终止

14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

14.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止

14