1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 合同协议
网站大量收购闲置独家精品文档，联系QQ：2885784924

建房子合同书样本(2024版).docxVIP

建房子合同书样本(2024版).docx

    1. 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
    2. 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
    3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
    4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    5. 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    6. 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    7. 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    8. 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

    甲方：XXX

    乙方：XXX

    20XX

    COUNTRACTCOVER

    专业合同封面

    RESUME

    PERSONAL

    建房子合同书样本(2024版)

    本合同目录一览

    1.合同双方基本信息

    1.1合同双方名称及地址

    1.2合同双方法定代表人及联系方式

    1.3合同双方授权代表及联系方式

    2.建设工程基本情况

    2.1建设工程项目名称

    2.2建设工程项目地点

    2.3建设工程项目规模

    2.4建设工程项目性质

    2.5建设工程项目总投资

    3.工程设计及施工

    3.1设计单位名称及资质

    3.2施工单位名称及资质

    3.3工程设计内容

    3.4工程施工内容

    3.5工程施工进度计划

    4.工程费用及支付方式

    4.1工程费用总额

    4.2分阶段支付比例及时间节点

    4.3预付款支付方式及金额

    4.4结算方式及期限

    4.5逾期付款违约责任

    5.工程质量及验收

    5.1工程质量标准

    5.2工程验收标准

    5.3工程验收程序

    5.4工程质量保修期及保修责任

    6.工程工期及延误责任

    6.1工程工期

    6.2工期延误责任

    6.3逾期竣工违约责任

    7.合同变更及解除

    7.1合同变更条件

    7.2合同变更程序

    7.3合同解除条件

    7.4合同解除程序

    8.争议解决方式

    8.1争议解决方式选择

    8.2争议解决程序

    8.3争议解决地点

    9.违约责任及赔偿

    9.1违约责任承担

    9.2违约赔偿计算方法

    9.3违约赔偿支付方式

    10.不可抗力及免责条款

    10.1不可抗力定义

    10.2不可抗力发生时合同履行方式

    10.3免责条款

    11.合同生效及终止

    11.1合同生效条件

    11.2合同终止条件

    11.3合同终止程序

    12.合同附件

    12.1设计文件

    12.2施工图纸

    12.3工程量清单

    12.4其他相关文件

    13.合同签署及生效日期

    13.1合同签署地点

    13.2合同签署日期

    13.3合同生效日期

    14.其他约定事项

    第一部分：合同如下：

    1.合同双方基本信息

    1.1合同双方名称及地址

    甲方：[甲方全称]

    地址：[甲方详细地址]

    乙方：[乙方全称]

    地址：[乙方详细地址]

    1.2合同双方法定代表人及联系方式

    甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

    联系方式：[甲方法定代表人电话]

    乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

    联系方式：[乙方法定代表人电话]

    1.3合同双方授权代表及联系方式

    甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]

    联系方式：[甲方授权代表电话]

    乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]

    联系方式：[乙方授权代表电话]

    2.建设工程基本情况

    2.1建设工程项目名称

    [具体工程项目名称]

    2.2建设工程项目地点

    [具体工程项目地址]

    2.3建设工程项目规模

    [具体工程项目规模描述，如建筑面积、占地面积等]

    2.4建设工程项目性质

    [具体工程项目性质描述，如住宅、商业、工业等]

    2.5建设工程项目总投资

    [具体工程项目总投资金额]

    3.工程设计及施工

    3.1设计单位名称及资质

    设计单位：[设计单位全称]

    资质等级：[设计单位资质等级]

    3.2施工单位名称及资质

    施工单位：[施工单位全称]

    资质等级：[施工单位资质等级]

    3.3工程设计内容

    [具体工程设计内容描述]

    3.4工程施工内容

    [具体工程施工内容描述]

    3.5工程施工进度计划

    [具体工程施工进度计划安排]

    4.工程费用及支付方式

    4.1工程费用总额

    [具体工程费用总额金额]

    4.2分阶段支付比例及时间节点

    [具体分阶段支付比例及对应的时间节点]

    4.3预付款支付方式及金额

    [具体预付款支付方式及支付金额]

    4.4结算方式及期限

    [具体结算方式及结算期限]

    4.5逾期付款违约责任

    [具体逾期付款违约责任描述]

    5.工程质量及验收

    5.1工程质量标准

    [具体工程质量标准描述]

    5.2工程验收标准

    [具体工程验收标准描述]

    5.3工程验收程序

    [具体工程验收程序描述]

    5.4工程质量保修期及保修责任

    [具体工程质量保修期及保修责任描述]

    6.工程工期及延误责任

    6.1工程工期

    [具体工程工期安排]

    6.2工期延误责任

    [具体工期延误责任描述]

    6.3逾期竣工违约责任

    [具体逾期竣工违约责任描述]

    8.争议解决方式

    8.1争议解决方式选择

    双方同意在发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]按照该机构的仲裁规则进行仲裁。

    8.2争议解决程序

    仲裁委员会应组成仲裁庭，由三名仲裁员组成。双方应各自指定一名

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    198****6960 + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >