简单的施工合同协议书范本5篇.docx

简单的施工合同协议书范本5篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，住址：_________。

承包方（简称乙方）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，住址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为：_________天。自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工验收。

2.乙方在签订合同后应尽快安排人员进场施工，按时完成合同约定的施工任务。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为：_________元。大写：_________。

2.支付方式：乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方一次性支付乙方全部工程款项。

第四条工程质量与验收

1.乙方应严格按照施工规范、设计图纸和有关技术要求组织施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工验收申请，甲方在接到申请后应立即组织有关人员进行验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

第五条双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责办理有关建设手续，为乙方施工创造必要条件。

（2）提供施工图纸和技术要求。

（3）按时支付工程款项。

2.乙方责任与义务：

（1）按照施工规范、设计图纸和技术要求组织施工，确保工程质量。

（2）做好安全生产工作，确保施工人员和设备的安全。

（3）按时向甲方提交竣工验收申请。

第六条违约责任与赔偿

1.甲方如未按时支付工程款项或未提供必要施工条件，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不合格，应承担相应的违约责任。

3.如因违约造成对方损失，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如遇下列情况之一，合同终止：

（1）工程竣工验收合格并结算完毕后；

（2）双方协商一致的；

（3）因不可抗力导致合同无法继续履行的。

第八条争议解决与管辖法院

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同管辖法院为：_________人民法院。

第九条合同修改与补充

1.本合同未尽事宜，双方可协商修改或补充。修改或补充的合同条款应以书面形式进行，并作为本合同的组成部分。

2.修改或补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。

第十条合同文本与份数

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同文本为中文，如有其他版本，应以中文文本为准。

甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_____________签约日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（施工方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方在施工过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下施工合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX住宅装修工程

2.工程地点：XXX市XXX区XXX街XXX号

3.工程内容：包括但不限于房屋装修、水电改造、地面铺设、墙面涂刷等工程

4.工程造价：人民币XXX万元整（￥XXXXXX）

二、施工期限

1.施工期限：自本合同签订之日起计算，共计XX个月，具体日期以乙方进场时间为准。

2.延期责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、付款方式

1.甲方应按工程进度向乙方支付相应的工程款，具体支付节点和金额如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款