旧房装修合同协议8篇.docx

旧房装修合同协议8篇

篇1

甲方（业主）：___________

乙方（装修公司）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方旧房装修事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：___________

2.工程内容：旧房装修

3.工程造价：人民币___________元（大写：___________元）

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计___________天。

二、施工要求

1.乙方需按照甲方提供的施工设计图纸及要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中，需遵守施工安全操作规程，确保施工过程中的安全。

3.乙方需保护甲方原有的设施及物品，确保不受损坏。

4.乙方需按时向甲方汇报施工进度，确保甲方及时了解施工情况。

三、材料设备

1.乙方需按照甲方提供的材料设备清单进行采购，确保材料设备符合相关标准。

2.乙方在采购过程中，需与甲方保持沟通，确保采购的材料设备符合甲方的要求。

3.乙方需确保材料设备的供应及时，不影响施工进度。

四、竣工验收

1.乙方在工程施工完毕后，需向甲方提交竣工验收申请。

2.甲方在收到竣工验收申请后，需在合理期限内组织相关人员进行验收。

3.验收过程中，甲方有权对施工质量提出疑问并要求乙方进行整改。

4.验收合格后，甲方需出具竣工验收报告并签字确认。

五、违约责任

1.甲方需按照合同约定支付乙方的装修费用，如逾期支付，需向乙方支付相应的违约金。

2.乙方需按照合同约定按时完成施工任务，如逾期完成，需向甲方支付相应的违约金。

3.如因乙方的施工质量问题导致甲方无法正常使用房屋，乙方需承担相应的赔偿责任。

4.如因甲方的原因导致乙方无法按时进场施工或施工中途停工，甲方需承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

4.判决生效后，双方应认真履行法院作出的判决，确保装修工程的顺利进行和双方权益得到保障。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

3.合同解除后，乙方需按照甲方的要求将施工现场清理干净，确保甲方房屋恢复原状。同时，乙方需将已收取的装修费用退还给甲方。

4.如因乙方原因导致合同无法继续履行或施工中途停工超过约定工期，乙方需承担相应的违约责任并赔偿甲方的相关损失。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.乙方在装修过程中需遵守相关法律法规的规定，确保施工符合相关标准。如因乙方原因导致装修工程违反相关法律法规的规定而被处罚或产生其他纠纷的，乙方需承担相应的法律责任。同时，乙方也需确保在装修过程中不对甲方造成不必要的困扰和损失。

篇2

甲方（业主）：________________

乙方（施工方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方旧房装修事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地址：________________（详细地址）。

2.房屋结构：________________（房屋结构类型）。

3.装修面积：________________（具体面积）。

4.工程内容：包括但不仅限于地面铺设、墙面涂料、吊顶安装、水电改造等。具体细节详见附件《装修项目及要求》。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。如遇特殊情况，双方协商工期顺延。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。此价格包括设计费、材料费、施工费及其他相关费用。具体细节详见附件《工程造价清单》。

2.付款方式：甲乙双方签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的______%（即______元）作为预