水电工程施工合同范本5篇.docx

水电工程施工合同范本5篇

篇1

合同编号：WDS-GC-XXXX-001

甲方（发包方）：XXXX水电开发有限公司

乙方（承包方）：XXXX水电建设工程有限公司

工程名称：XXXX水电站建设工程施工合同

签订时间：XXXX年XX月XX日

合同协议书

甲方（发包方）：XXXX水电开发有限公司

乙方（承包方）：XXXX水电建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方水电站建设工程（以下简称“工程”）施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX水电站建设工程施工合同

2.工程地点：XXXX水电站

3.工程内容：水电站建设工程施工，包括但不限于水坝、引水渠道、水电站厂房及配套设施的建设。

4.承包范围：具体详见附件一《工程范围及内容》。

5.合同工期：自签订合同之日起，共计XX个月。

6.质量标准：符合国家及地方相关质量标准，确保一次性验收合格。

二、甲方责任

1.提供施工所需的设计图纸及相关技术资料。

2.负责办理施工许可及协调周边关系。

3.按合同约定支付工程款。

4.监督乙方的施工质量、进度及安全。

5.协助乙方解决施工过程中的技术问题。

三、乙方责任

1.负责施工图纸的深化设计及技术交底。

2.负责施工过程中的材料检验及设备安装调试。

3.按合同约定完成工程施工任务。

4.确保施工质量、进度及安全，对施工过程中的安全事故负责。

5.负责施工过程中的资料收集整理及竣工验收。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.支付方式：

-合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

-乙方按合同约定完成施工任务后，提交竣工验收报告，甲方支付至合同总价的XX%。

-余款XX%作为质量保证金，自竣工验收之日起计算，满一年后支付。

3.乙方开户银行账户信息：XXXX银行XXXX分行，账号：XXXXXX。

五、施工工期及延期责任

1.乙方必须按照合同工期完成施工任务。

2.因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天，甲方有权从应付款中扣除合同总价的XX%作为违约金。

3.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

六、质量保证及验收标准

1.乙方必须确保施工质量符合国家及地方相关质量标准。

2.施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查。

3.工程竣工后，乙方负责收集整理相关资料，并提交竣工验收报告。甲方组织相关人员进行验收，验收标准详见附件二《质量保证及验收标准》。

七、安全生产及文明施工要求

1.乙方必须严格遵守国家及地方的安全生产法律法规。

2.施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全。若发生安全事故，乙方应承担全部责任。

3.乙方应做到文明施工，保持施工现场整洁有序。禁止乱搭乱建、乱倒垃圾等不文明行为。

八、违约责任及纠纷解决方式

1.甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件三《违约责任及纠纷解决方式》。

2.若在履行合同过程中发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同解释权归甲乙双方共同所有。如有歧义，以有利于工程顺利进行的解释为准。

甲方（发包方）：XXXX水电开发有限公司

法定代表人：XXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

签字代表：XXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXXX

账号：XXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXX

邮编：XXXXXXXXXXX

电子邮箱：XXXXXXXXXXX

网址：XXXXXXXXXXX

营业执照号码：XXXXXXXXXXX

税务登记证号码：XXXXXXXXXXX

组织机构代码：XXXXXXXXXXX

注册资本：