建设工程合同管理试题6篇.docx

建设工程合同管理试题6篇

篇1

建设工程合同

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

工程名称：XXXX

工程地点：XXXX

发包方：XXXX

承包方：XXXX

签约时间：XXXX年XX月XX日

签约地点：XXXX

一、工程概况

本工程为XXXX，位于XXXX，具体范围包括XXXX。工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

二、发包方职责

1.负责办理工程建设相关手续，确保工程的合法性和可行性。

2.负责提供工程所需的土地、资金等支持，确保工程的顺利进行。

3.负责与承包方沟通协调，确保双方的工作顺利进行。

4.负责对工程建设过程进行监督，确保工程质量符合要求。

三、承包方职责

1.负责制定工程施工方案，确保施工方案的科学性和可行性。

2.负责组织施工队伍，确保施工队伍的素质和能力。

3.负责施工过程中的质量、安全、进度等管理工作，确保工程按时、高质量完成。

4.负责对发包方的要求和建议进行反馈，确保双方的工作顺利进行。

四、合同条款

1.合同价格及支付方式：本工程总价为XXXX元，支付方式为XXXX。具体支付时间和金额按照合同约定执行。

2.工期及违约责任：承包方需按照合同约定按时完成工程，如因承包方原因导致工期延误，需承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同约定执行。

3.质量保证：承包方需确保工程质量符合相关标准和要求，如因质量问题导致工程无法正常使用，承包方需承担相应的赔偿责任。

4.安全施工：承包方需制定安全施工方案，确保施工过程中的安全。如因承包方原因导致安全事故发生，承包方需承担相应的法律责任。

5.竣工验收：工程竣工后，承包方需提交竣工验收报告和相关资料，发包方在收到报告后XX天内组织验收。验收标准为XXXX。如验收不合格，承包方需按要求进行整改并重新提交验收报告。

6.保修服务：工程竣工后，承包方需提供保修服务，保修期限为XX年。在保修期限内，如因承包方原因导致工程质量出现问题，承包方需负责维修并承担相关费用。

7.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他约定：双方可根据实际需要另行约定其他事项，具体约定以双方协商为准。

五、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。生效后双方应严格遵守合同约定，如有违约行为需承担相应的法律责任。

2.合同终止：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致的情形导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后双方应友好协商处理相关事宜。

六、其他条款

1.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的国家机密、商业秘密等保密信息保密。未经对方同意不得擅自泄露或利用相关信息进行不当活动。违反保密条款的一方需承担相应的法律责任。

2.法律适用及管辖：本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方发生争议协商不成时任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同修改与补充：本合同的修改和补充应由双方协商一致后进行书面确认。未经双方同意擅自修改或补充合同内容的行为无效。

4.不可抗力条款：如因不可抗力导致一方无法按时履行合同义务的（如自然灾害、社会突发事件等），该方应尽快通知对方并采取适当措施减少损失的发生。在不可抗力事件结束后尽快恢复履行义务。

5.合同终止条款补充：在合同履行过程中如遇下列情形之一时（包括但不限于），发包方可随时单方终止合同并要求承包方立即停止工作、撤离现场并返还所有属于发包方的财产（包括但不限于机械设备、材料、文件等）：（1）承包方严重违约或根本违约导致合同无法继续履行；（2）承包方破产、解散或被依法吊销营业执照；（3）不可抗力事件持续超过XX个月无法恢复；（4）发包方认为有必要提前终止合同时与承包方协商达成一致意见等情形。

篇2

一、填空题

1.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付_________的合同。

2.当事人可以参照各类工程建设的_____，结合实际情况，约定发包人和承包人的权利和义务。

3.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工等合同，其中施工合同最为常见。施工合同是承包人按照发包人的要求，在约定的_________内，对指定的工程进行勘察、设计和施工，并约定有相应的报酬。

4.建设工程合同应当采用书面形式，并明确约定双方的权利和义