天津市小型建设工程施工合同7篇.docxVIP

天津市小型建设工程施工合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[发包方名称]

承包方（简称乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市小型建设工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程建设施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）不可抗力因素导致无法施工。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家和天津市的相关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

四、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）签订合同后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程进行到一半时，甲方应支付乙方工程总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项。

2.乙方应在收到款项后，向甲方提供合法的发票。

五、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。

2.乙方若未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

七、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如遇国家政策调整或不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或诉讼期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、工程内容：_________，具体详见施工图纸。

四、工程造价：大写_________，小写_________。

第二条施工准备

一、甲方在开工前应办妥征地拆迁、平整施工场地等工作。

二、乙方应按时提供全套施工图纸、技术资料和必要的技术交底。

第三条工程期限

一、根据国家工期定额和本工程特点，商定工程施工工期为_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收。

二、开工前，乙方必须准备好施工材料，并商定材料供应日期。如因材料供应不及时造成工期延误，由乙方承担全部责任。

第四条工程质量

一、本工程质量应达到国家质量评定标准优良级。

二、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

三、乙方应建立质量检查制度，确保工程质量。如因施工原因造成工程质量问题，应由乙方负责无偿返修。

第五条工程价款的支付与结算

一、本合同生效并开工后，甲方应支付工程造价的30%作为预付款。在主体结构工程完成一半时，甲方应支付工程造价的30%。主体结构工程完成并经竣工验收后，甲方应支付工程造价的30%。剩余10%的价款作为质量保证金，待工程保修期满后支付。

二、乙方应按时向甲方提供结算资料，办理结算手续。如因结算资料提供不及时导致结算无法按时完成，责任由乙方承担。

第六条施工与设计变更

一、乙方在施工过程中应严格按照施工图纸施工，不得随意变更设计。如需变更设计，应书面通知甲方，并获得甲方的批准后方可实施。如因变更设计导致的工程量增加或工期延误，应由甲方承担相应的损失。

二、甲方如需对施工图纸进行修改或补充，应及时通知乙方，乙方