装修施工无责协议书5篇.docx

装修施工无责协议书5篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方向甲方提供装修施工服务达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程内容：_________

3.工程造价：_________

二、施工期限

1.本协议签订后，乙方应尽快安排施工，确保施工进度。

2.施工期限自本协议签订之日起至工程验收合格之日止。

三、付款方式

1.甲方在本协议签订后，应向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

2.施工完成后，甲方应支付剩余的XX%工程款。

四、施工责任

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，如因施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方应确保施工过程中不损坏甲方的财物，如因施工原因造成甲方财物损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方应确保施工期间的安全生产，如因施工安全问题导致人员伤害或财产损失，乙方应承担相应的法律责任。

五、保修条款

1.施工完成后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算。

2.在保修期限内，如因施工原因导致的质量问题或故障，乙方应负责免费维修。

3.甲方在保修期限内应妥善使用和维护工程，如因甲方使用不当或维护不善导致的质量问题或故障，乙方可收取合理费用进行维修。

六、违约责任

1.甲、乙双方应本着诚信原则履行本协议，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的实际损失。

七、争议解决

1.甲、乙双方应友好协商解决施工过程中的争议，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁或诉讼地点为甲方所在地有管辖权的人民法院或仲裁机构。

八、其他约定事项

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________

日期：_________

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就本工程的装饰装修达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工准备及进场时间

1.甲方应在施工前准备好建筑平面图、结构图及室内设计平面图等相关资料，并通知乙方进场施工。

2.乙方应在接到甲方通知后，按照约定的时间进场施工。

三、施工内容及要求

1.乙方应按照甲方提供的室内设计平面图进行装修施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规，确保施工安全和环保。

3.甲方应对乙方的施工内容及要求进行确认，并在施工过程中进行监督。

四、工期及进度

1.乙方应在保证施工质量的前提下，按照约定的工期完成施工任务。

2.甲方应对乙方的施工进度进行监督，确保施工进度符合计划要求。

3.如因甲方原因造成施工进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、质量与验收

1.乙方应按照相关质量标准进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

2.甲方应在施工完成后进行验收，确保工程质量符合标准。

3.如因乙方原因造成施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

六、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。

2.甲方应在签订合同后支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余50%的款项，即人民币_________元整（大写：_________元整），应在验收合格后支付。具体支付方式如下：_________。

3.如因甲方原因造成合同价款调整，双方应协商解决。如因乙方原因造成合同价款增加，乙方应承担相应的违约责任。

七、违约责任及赔偿

1.如因甲方原因造成施工延误或质量不符合标准，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。