阳台栏杆制作安装合同通用范本7篇.docx

阳台栏杆制作安装合同通用范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就阳台栏杆制作安装事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：阳台栏杆制作安装

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程范围：阳台栏杆的制作与安装

二、合同工期

1.制作工期：自合同签订之日起[制作工期天数]天内完成。

2.安装工期：自制作完成之日起[安装工期天数]天内完成。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款金额]元，大写[合同价款大写]。具体价格根据工程实际情况及双方协商确定。

2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的[支付比例]作为预付款。制作完成后，甲方需向乙方支付合同总金额的[支付比例]作为中期款。安装完成后，甲方需向乙方支付合同总金额的[支付比例]作为尾款。

四、质量及技术要求

1.阳台栏杆的制作与安装应符合国家相关标准和质量要求。

2.阳台栏杆的材料应选用优质不锈钢或铝合金，确保经久耐用。

3.阳台栏杆的安装应牢固可靠，不得出现晃动或松动现象。

4.乙方应严格按照甲方提供的图纸和要求进行制作安装，确保工程质量符合要求。

五、双方权利义务

1.甲方有权对乙方的制作过程进行监督，确保工程质量符合要求。甲方应提供必要的支持和协助，如场地、电源等。

2.乙方应按时按质完成阳台栏杆的制作与安装任务。乙方在制作过程中应注意安全操作，避免事故发生。同时，乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保工程质量符合要求。

3.双方应共同遵守合同条款和法律法规的规定，确保合同的顺利实施。如一方违约，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

六、争议解决方式

1.合同实施过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。判决生效后，双方应自觉履行判决结果。

七、合同生效及终止

1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应共同遵守合同条款和法律法规的规定，确保合同的顺利实施。

2.合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，按照争议解决方式进行处理。同时，双方应确保终止合同时不会对对方造成不必要的损失和损害。

八、其他未尽事宜

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本对外不生效。

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（承揽方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方阳台栏杆制作安装事宜，达成以下协议：

一、项目概况

1.工程名称：阳台栏杆制作安装项目

2.工程地点：____________________

3.工程内容：阳台栏杆的制作、运输、安装等

二、合同总价及付款方式

1.本合同总价为人民币______元（大写：______元整），该价格包含但不限于材料费、制作费、运输费、安装费等。

2.甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方合同总价的______%作为预付款。

3.乙方完成全部制作安装工作并经甲方验收合格后，甲方支付合同余款。

4.乙方需提供正规发票。

三、制作安装要求

1.乙方应按照甲方提供的图纸进行制作安装，确保质量符合国家相关标准。

2.乙方应确保所使用的材料质量合格，具有相关的质量证明文件。

3.乙方在制作安装过程中，应确保安全、文明施工，避免对周围环境和人员造成影响。

4.乙方制作安装的阳台栏杆需经过相关部门验收合格后方可交付甲方使用。

四、工期要求

1.乙方应在合同签订后______天内完成全部制作安装工作。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方不承担任何责任。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付相应的违约金。

五、质量保证及售后服务

1.乙方承诺制作的阳台栏杆质保期为______年，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修。

2.乙方提供______年的售后服务，质保期外按成本价维修。

3.甲方在使用过程中，