2024建设工程施工合同司法解释泛光照明工程施工合同2.docxVIP

?合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

乙方：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

第一条工程概况

1.1工程名称：__________________

1.2工程地点：__________________

1.3工程规模：__________________

1.4工程内容：__________________

第二条合同价格

2.1本合同工程总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方报价应包含：工程设计、材料采购、安装施工、调试验收、质保期内维修及保养等全部费用。

第三条合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量标准

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收合格后，乙方应承担质保期内的一切维修及保养责任。

第五条付款方式及进度

5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付方式如下：

（1）合同签订后3日内，支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付合同总价款的30%；

（4）剩余的10%作为质保金，待质保期结束后支付。

5.2乙方应提供合法的税务发票。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按违约金计算方式向乙方追讨违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束后失效。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________

代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________

签订日期：________________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应严格按照合同条款执行。

解决办法：如有法律法规变化，双方应及时沟通，根据变化情况进行协商，必要时修改合同条款。

2.合同中的工程质量和安全标准必须符合国家及行业相关标准、规范。

解决办法：乙方应主动了解和遵守相关标准、规范，甲方有义务提供相关信息和指导。

3.甲方应按时支付工程款，逾期支付应支付违约金。

解决办法：甲方应按照合同约定的付款时间节点支付工程款，如逾期支付，应根据违约金计算方式向乙方支付。

4.乙方应按约定工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

解决办法：乙方应合理规划施工进度，确保按期完成工程。如因特殊情况导致延期，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。

5.工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

解决办法：乙方应在工程验收过程中积极配合，对验收不合格的部分进行整改，确保工程质量。

6.质保期内，乙方应承担工程的一切维修及保养责任。

解决办法：乙方应建立完善的售后服务体系，确保质保期内工程的正常运行。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，为建设单位的法人或其他组织。

2.乙方：指合同中的受托方，为具备相应资质的承包商或施工单位。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及有关方面共同对工程的质量、安全、进度等方面进行检查、评定。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。

5.质保金：指为确保乙方在质保期内履行维修、保养义务，甲方按照合同约定扣除的一部分工程款。

6.工期：指合同约定的工程开始施工到工程验收合格的时间段。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目中的泛光照明工程施工合同签订。

2.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的泛光照明工程施工单位的情况。

3.适用于明确双方权利、义务、责任及工程质量、进度、付款等方面的合同签订。

补充条款：

1.工程