外墙保温施工合同书8篇.docxVIP

外墙保温施工合同书8篇

篇1

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.乙方应在合同签订后[进场日期]天内进场施工。

3.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应支付甲方违约金[违约金金额]元。

4.因甲方原因造成工期延误的，甲方应支付乙方相应的停工损失费。

第三条质量与检验

1.乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工过程进行监督，提出改进意见。

3.乙方应配合甲方进行工程质量的检验，确保工程质量符合合同约定。

4.如工程质量不符合要求，乙方应负责返工并承担全部费用。

第四条付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款。具体支付时间和金额如下：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的[合同签订后付款比例]%；

（2）工程进行到一半时，甲方应支付乙方合同总金额的[工程进行到一半时付款比例]%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

2.乙方应在收到款项后及时向甲方提供合法有效的发票。

3.甲方应在工程竣工验收合格后与乙方进行结算，确保结算结果准确无误。

第五条保修与售后

1.乙方应提供至少[保修年限]年的保修服务。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。

3.甲方在使用工程过程中如发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排人员进行维修。

第六条违约责任

1.如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应支付另一方违约金[违约金金额]元。

2.如因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。

3.如因甲方未按时支付工程进度款导致乙方损失的，甲方应支付乙方相应的滞纳金。具体滞纳金金额和支付时间由双方协商确定。

第七条合同变更与解除

1.合同签订后，双方应遵守合同约定，不得随意变更或解除。如因特殊情况需要变更或解除的，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.变更或解除合同时，应处理好相关事宜，确保双方权益不受损失。如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

3.变更或解除合同的书面协议为本合同的组成部分，具有与本合同相同的法律效力。

第八条争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先尝试友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

2.判决结果出来后，败诉方应自觉履行法院判决结果，不得有任何异议或抗拒行为。如不履行法院判决结果的，胜诉方可依法申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用均由败诉方承担。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本外墙保温工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________外墙保温工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：外墙保温材料的供应与施工。

二、承包方式及工程范围

1.承包方式：乙方包工包料。

2.工程范围：本工程建筑的外墙保温工程，具体包括保温材料的选择、运输、施工、验收等全过程。如双方有变动，变动部分另议。凡属于本工程项目的保温部分施工均按本合同结算。

三、工程期限

本工程自合同签订之日起开始施工，工期为____天。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，经双方确认后工期可相应顺延。

四、工程造价及结算方式

1.工程总造价暂定为人民币________元整（￥________元），最终造价以实际完成的工程量结算。