- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
木工支模包工包料合同范本7篇
篇1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:木工支模工程
第二条承包方式及范围
1.承包方式:包工包料
2.承包范围:
第三条工程质量及验收标准
1.工程质量必须达到相关标准。
2.验收标准:按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》及施工图纸、设计说明、技术要求、变更洽商等文件执行。
第四条工期及进度要求
1.工期:本工程计划开工日期为XX年XX月XX日,计划完工日期为XX年XX月XX日,工期为XX天。
2.进度要求:乙方应根据甲方施工进度计划要求,确保施工进度,按时完成施工任务。
第五条工程造价及支付方式
1.工程造价:本工程采用包工包料方式,单价为每平方米XX元,总造价以实际完成工程量结算。
2.支付方式:甲方在签订合同后支付乙方工程总造价的XX%作为预付款,工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。
第六条甲方责任及义务
1.负责办理施工许可证等相关手续。
2.负责协调施工现场的各方关系。
3.负责对乙方的施工进度和质量进行监督。
4.负责按照合同约定支付乙方的工程款。
第七条乙方责任及义务
1.负责按照合同约定完成施工任务。
2.负责对施工过程中的质量、进度和安全负责。
3.负责对甲方提出的施工变更和要求及时响应。
4.负责对施工现场的文明施工和环境保护负责。
第八条违约责任及赔偿标准
1.甲方若违约,应承担由此给乙方造成的一切损失。包括但不限于预付款的利息损失、停工期间的损失等。具体赔偿标准按照合同约定执行。
2.乙方若违约,应承担由此给甲方造成的一切损失。包括但不限于工程延期、质量不合格等。具体赔偿标准按照合同约定执行。
第九条合同生效与终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应认真履行各自的义务。未经双方协商一致,任何一方不得随意变更或解除本合同。如一方违约,应承担由此给另一方造成的一切损失。具体赔偿标准按照合同约定执行。合同终止后,双方应友好协商处理相关事宜。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中,双方应停止履行合同义务并保护好现场安全。待人民法院作出判决后,按照判决结果执行相关事宜。
篇2
#甲方(发包方):
公司名称:[公司名称]
地址:[公司地址]
联系人:[联系人姓名]
联系电话:[联系电话]
#乙方(承包方):
公司名称:[公司名称]
地址:[公司地址]
联系人:[联系人姓名]
联系电话:[联系电话]
#工程名称:[工程名称]
#工程地点:[工程地点]
#签订合同时间:[合同签订时间]
#双方协商达成如下协议:
一、承包方式及内容
1.乙方负责提供支模所需的全部人力和物力,包括但不限于支模工人、支模材料、施工机械等,并按照甲方的要求进行支模施工。
2.支模施工内容包括但不限于:根据施工图纸进行支模设计、支模安装、支模拆除等。
3.乙方需确保支模施工的质量、进度和安全,并承担相应的风险。
二、合同价款及支付方式
1.合同价款:甲方需支付乙方的支模施工费用,具体金额根据施工图纸和甲方要求进行确定。
2.支付方式:甲方需在合同签订后支付乙方合同价款的XX%作为预付款,支模施工完成后支付剩余的XX%。
3.乙方需提供相应的发票和结算单,甲方在收到发票和结算单后XX个工作日内完成支付。
三、工期及进度要求
1.乙方需在签订合同后XX个工作日内开始支模施工,并确保施工进度满足甲方的要求。
2.如因乙方原因导致工期延误,乙方需承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3.甲方需在施工过程中提供必要的支持和协调,确保施工顺利进行。
四、质量及安全要求
1.乙方需确保支模施工的质量符合甲方的要求,并承担相应的质量保证义务。
2.在施工过程中,乙方需严格遵守安全操作规程,确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故发生,乙方需承担相应的法律责任。
3.甲方有权对施工质量进行检查和监督
文档评论(0)