房屋防水合同6篇.docx

房屋防水合同6篇

篇1

甲方（业主）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋防水工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：房屋防水工程

2.工程地点：_________

3.建筑面积：_________平方米

4.防水面积：_________平方米

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买和安装防水材料。

2.乙方应提供合格的防水材料，并按照防水规范施工。

3.甲方负责提供施工所需的水电供应，并承担施工期间的水电费用。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币_________元整（大写：_________元整）。该造价已包括材料费、人工费、管理费及税金等全部费用。

2.甲方应在签订合同后支付工程总造价的50%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余50%的款项，即人民币_________元整（大写：_________元整），应在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开始施工，并在约定工期内完成施工任务。

四、施工期限及保修期

1.施工期限为本合同签订之日起_________天内完成。如遇不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快恢复施工。

2.保修期为工程验收合格后一年。在保修期内，乙方应对工程质量负责，如出现漏水等质量问题，乙方应及时免费维修。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息。同时，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定施工或者施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。甲方可要求乙方停工整改，直至符合合同约定为止。

3.因不可抗力因素导致施工延误的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可按照国家有关法律法规的规定处理。

六、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.乙方应在工程验收合格后向甲方提供完整的竣工资料及验收报告。甲方应在收到资料后尽快组织验收，并签署验收意见。

4.甲方应确保施工场地的安全环境，并承担因场地安全问题引发的相关责任。乙方应在施工过程中遵守安全规范，确保施工人员的安全培训并配备必要的安全设备。

5.甲方应按时支付款项，如因甲方原因造成款项支付延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。同时，乙方有权要求甲方在合理期限内支付款项并恢复施工。

6.乙方应在施工过程中严格遵守环保法规，确保施工过程不对环境造成污染。如因乙方原因造成环境污染问题，乙方应承担相应的法律责任。

7.在施工过程中如需对合同内容进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议进行约定。变更或补充协议与本合同具有同等的法律效力。

8.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。

篇2

甲方（业主）：___________

联系电话：___________

地址：___________

乙方（施工单位）：___________

联系电话：___________

地址：___________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋防水工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：房屋防水工程

2.工程地点：甲方房屋所在地

3.工程内容：对甲方房屋的屋面、墙面、地面等部位的防水处理

4.工程要求：按照相关标准和规范进行防水施工，确保工程质量达到优良标准

二、合同价格及支付方式

1.合同价格：本次防水工程总价为人民币_____元（大写：_____元整）

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总价的_____%作为预付款，施工完成后支付剩余的_____%

三、施工期限及进度

1.施工期限：本次防水工程