通信光缆施工合同5篇.docx

通信光缆施工合同5篇

篇1

#甲方：_________

#乙方：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方通信光缆施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：包括但不仅限于光缆的铺设、连接、测试以及相关的配套设备安装等。

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.乙方应按甲方要求的进度计划施工，确保工期和质量。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求，严格执行施工规范，保证光缆的铺设质量。

2.工程竣工后，乙方应提供详细的施工记录，甲方将进行验收。

3.如果验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元整（￥_________）。该价款包括材料费、人工费、运输费等所有费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方将支付乙方工程总金额的30%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方将支付剩余的70%。

五、违约责任

1.乙方如未能按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，应支付违约金给甲方。违约金按每逾期一天支付合同总金额的0.1%计算。

2.甲方如未能按合同约定支付合同价款，应支付违约金给乙方。违约金按每逾期一天支付未支付金额的0.1%计算。

六、其他约定

1.乙方在施工中应注意保护甲方现有的设施，如有损坏，应照价赔偿。

2.乙方在施工中应遵守甲方的安全规定，确保施工安全。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商不成时，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。

3.合同终止后，乙方应尽快将已完成的施工成果交付给甲方，并退还甲方已支付但未完成工作的款项。甲方应在合同终止后尽快向乙方支付已完成工作的合理费用。

八、争议解决

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行各自的责任和义务。如需停止履行某一方责任和义务的，需经对方同意或法院裁决。

2.争议解决期间，双方应积极配合法院的调查和调解工作。在法院作出判决后，败诉方应自觉履行法院判决。如一方不履行判决的，另一方可以向法院申请强制执行。但需注意，强制执行过程中可能产生的费用由被执行人承担。

3.如因争议解决过程中一方原因导致工程停工或延误工期的，该方应承担相应的违约责任和赔偿责任。对于因争议解决过程中产生的其他损失和费用，双方应协商确定承担方式。如协商不成的，可另行签订补充协议或按照相关法律法规进行处理。

九、合同变更与修改

1.本合同一经签订即具有法律效力，双方应认真履行。如需变更或修改合同内容，应经过双方协商一致并签订书面协议。任何口头协议或单方行为均视为无效协议。在协商过程中应注意保持原合同的连续性和稳定性，确保双方权益得到充分保障。对于协商过程中产生的新问题或新情况要及时进行沟通和确认，避免产生不必要的纠纷和损失。同时要注意变更或修改合同内容时应符合相关法律法规和规定的要求。

篇2

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[项目名称]通信光缆施工工程相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：[承包范围]

4.承包方式：包工包料

5.合同工期：自开工之日起至竣工之日止，共计[合同工期]天。

6.质量标准：合格，符合国家相关质量标准。

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方指派[甲方代表姓名]为现场代表，负责协调解决施工中出现的问题。

（2）甲方负责办理相关手续，确保施工顺利进行。

（3）甲方按照合同约定支付工程款。

2.乙方权利与义务

（1）乙方指派[乙