业主厨房改成厕所下水管道协议书8篇.docxVIP

业主厨房改成厕所下水管道协议书8篇

篇1

#甲方（物业管理公司）：

公司名称：[公司名称]

公司地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#乙方（业主）：

姓名：[业主姓名]

住址：[业主住址]

联系电话：[业主联系电话]

#协议内容：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在厨房改造过程中的权利和义务，确保改造工程顺利进行，保障双方的合法权益。

二、改造内容

1.乙方计划将其厨房改建为厕所，涉及下水管道的改造。

2.甲方负责提供改造方案、技术支持及施工监理等服务。

三、改造期限

1.改造工程自本协议签订之日起开始，预计于[具体日期]完成。

2.如有特殊情况，双方可协商延期。

四、费用与支付方式

1.改造工程费用总额为人民币[金额]元。

2.乙方需在本协议签订后[具体日期]内支付全部费用至甲方指定账户。

3.甲方在收到全款后，将向乙方提供正式发票。

五、施工与管理

1.甲方负责改造工程的现场管理和施工监理，确保工程质量符合标准。

2.乙方需配合甲方进行改造工程，确保施工顺利进行。

3.如改造过程中发现其他问题或需要调整方案，双方应协商解决。

六、验收与保修

1.改造工程完成后，甲方将组织专业人员对改造工程进行验收。

2.验收合格后，甲方将向乙方提供验收报告和保修单。

3.保修期为一年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如因甲方原因造成改造工程损坏，甲方将负责免费维修。

七、违约责任

1.若乙方未在规定期限内支付改造费用，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.若甲方未在规定期限内完成改造工程，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.因不可抗力因素导致改造工程无法按时完成的，双方均不承担违约责任。但应及时沟通协商解决方案。

八、争议解决方式

1.在本协议履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。同时，任何因争议而暂停履行的部分应在争议解决后恢复履行。

篇2

一、协议背景

本协议书旨在明确业主将厨房改建为厕所过程中，下水管道改造的相关事项和责任分配。双方本着公平、公正的原则，经过友好协商，达成以下协议。

二、协议内容

1.改造范围：本次改造涉及厨房下水管道改建为厕所下水管道，包括管道走向、管径、安装位置等。

2.改造标准：改造工程需符合相关建筑规范、环保要求及行业标准。具体包括但不限于管道材质、连接方式、坡度等。

3.改造费用：业主需承担改造工程的全部费用，包括设计、施工、材料等相关费用。具体费用根据实际发生并双方确认后结算。

4.施工期限：改造工程需在签订本协议后尽快开工，施工期限自开工之日起不超过XX个工作日。如遇特殊情况，需经双方协商同意后调整施工期限。

5.施工责任：施工单位需确保施工期间的安全、环保及施工质量，因施工原因造成的一切损失均由施工单位承担。

6.验收与保修：改造工程完成后，需由双方共同验收。验收合格后，施工单位需提供一定期限的保修服务，保修期为自验收之日起XX个月。在保修期内，因改造工程原因造成的质量问题均由施工单位负责维修。

7.其他约定：在改造过程中，如遇其他不可预见的问题或争议，需双方协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

三、违约责任

1.业主违约：如业主未按照协议约定支付改造费用或未提供必要支持和配合，导致改造工程无法顺利进行，业主需承担相应的违约责任。

2.施工单位违约：如施工单位未按照协议约定完成改造工程或施工质量不符合协议要求，施工单位需承担相应的违约责任。

四、协议生效与终止

1.协议生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.协议终止：在协议履行过程中，如遇特殊情况或双方协商一致，可提前终止本协议。协议终止后，双方需友好协商解决相关事宜。

五、争议解决

在协议履行过程中，如遇争议或纠纷，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

六、其他补充条款

1.业主应确保改造工程符合相关法规要求，并办理相关审批手续。如因违反法规造成损失或纠纷，业主需承担相应责任。

2.施工单位需确保施工人员的安全培训和教育，施工过程中严格遵守安全操作规程。如因施工原因造成安全事故或人员伤亡，施工单位需承