住建部工程招标合同范本8篇.docx

住建部工程招标合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]竣工。

2.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。如不能按时竣工，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方需建立健全的质量保证体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量合格。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款为[合同价款]元。乙方应确保所提供的服务符合合同要求，甲方不承担任何中间费用。

2.支付方式：[支付方式]

3.乙方在收款时，需提供相应的发票或收据。否则，甲方有权拒绝支付。

第五条双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合要求。

（2）甲方需按时支付合同价款，确保乙方能够正常施工。

（3）甲方应提供必要的设计图纸和技术要求，确保乙方能够明确施工内容。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权获得相应的报酬，确保自身利益得到保障。

（2）乙方需按时完成施工任务，确保工期符合要求。

（3）乙方应建立健全的安全生产管理制度，确保施工过程安全有序。

第六条违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量问题或安全事故，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

2.甲方如未按时支付合同价款或提供必要的设计图纸和技术要求，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的权利和义务。

2.如一方违反合同约定或无法继续履行合同义务，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的违约责任，并赔偿另一方由此造成的损失。

第八条争议解决与管辖法院

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止履行合同义务，待法院判决后再行协商履行事宜。判决结果对双方具有法律约束力。

第九条合同修改与补充条款

1.本合同未尽事宜或需修改补充的条款，双方可协商达成一致意见后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同如需修改或补充条款内容较多、涉及面较广时，双方可协商签订新的合同版本。新合同版本生效前，原合同版本继续有效。但新合同版本生效之日起，原合同版本自动作废。

篇2

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

招标人：XXXXXX

承包人：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同，并承诺共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：详见施工图纸及工程量清单

4.开工日期：以开工令为准

5.竣工日期：以竣工令为准

6.工程质量：达到国家验收规范合格标准

7.合同价款：人民币（大写）XXXXXX元，详见工程量清单及报价表。

二、双方权利和义务

1.招标人权利和义务

（1）负责办理本工程有关建设手续。

（2）负责协调与当地政府相关部门的关系。

（3）负责提供本工程所需的施工图纸及有关技术资料。

（4）负责提供施工所需的场地、道路、水电等设施。

（5）按合同约定支付工程款。

2.承包人权利和义务

（1）负责本工程的施工工作，按照施工图纸及有关技术资料进行施工。

（2）负责本工程的施工质量、安全及文明施工工作。

（3）负责提供本工程施工所需的技术人员、施工设备及工具。

（4）负责本工程的竣工验收工作，并承担验收后的保修责任。