江苏省 建设工程施工劳务分包合同范本6篇.docx

江苏省建设工程施工劳务分包合同范本6篇

篇1

发包人（全称）：

承包人（全称）：

劳务分包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人和劳务分包人经协商一致，就劳务分包事项达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程造价：

二、劳务分包内容

1.劳务分包范围：

2.劳务分包方式：

3.劳务分包工程量：

三、工期

1.劳务分包人应严格按照合同工期施工，确保按时完成施工任务。

2.如因劳务分包人原因造成工期延误，应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.劳务分包人应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。

2.承包人应负责对劳务分包人的施工质量进行监督。

3.工程质量验收标准和方法按国家相关标准执行。

4.工程质量不符合合同约定及国家相关标准的，劳务分包人应承担相应的违约责任。

五、价款与支付

1.劳务分包价款计算方式：

2.劳务分包价款支付时间：

3.劳务分包价款支付方式：

4.如因发包人原因造成价款支付延误，应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.违反合同约定及国家相关标准的，违约方应承担相应的违约责任。

2.因一方违约导致合同无法继续履行的，守约方有权解除合同。

3.违约金及赔偿金的计算方式按合同约定执行。

七、争议解决

1.合同履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，确保施工顺利进行。

3.争议解决期间，因一方原因导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

八、其他约定事项

1.本合同自三方签字或盖章之日起生效。合同一式三份，发包人、承包人和劳务分包人各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并协商达成书面协议。如因一方原因导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包人：[发包人名称]

承包人：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工劳务分包事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、劳务分包内容

1.劳务分包范围：[劳务分包范围]

2.劳务分包方式：[劳务分包方式]

3.劳务分包期限：[劳务分包期限]

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币[合同价款]元整。

2.支付方式：[支付方式]

四、工期要求

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期顺延：在合同实施过程中，如遇下列情况，工期可顺延：

（1）因发包人原因造成停工；

（2）因不可抗力因素造成停工；

（3）因设计变更导致工程量增加；

（4）其他可顺延工期的情形。

五、质量标准及验收

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.验收方式：[验收方式]

3.验收时间：[验收时间]

4.验收内容：[验收内容]

六、双方权利和义务

1.发包人权利与义务：

（1）负责办理施工许可证等相关手续；

（2）负责协调与建设单位的关系；

（3）负责提供施工所需的材料、设备；

（4）负责工程的验收工作。

2.承包人权利与义务：

（1）负责施工现场的管理和协调；

（2）负责施工过程中的技术指导和监督；

（3）负责施工质量的控制和验收；

（4）负责施工人员的组织和管理。

七、违约责任及赔偿

1.违约责任：若一方违约，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。

2.赔偿金额及支付方式：