2024篮球场建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024篮球场建设工程施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设内容

3.合同工期

3.1工期起止时间

3.2工期延误责任

4.工程质量标准

4.1质量标准要求

4.2质量检测与验收

4.3质量保修

5.工程进度款支付

5.1进度款支付方式

5.2进度款支付节点

5.3进度款支付比例

6.风险责任

6.1合同双方风险承担

6.2风险处理及赔偿

7.材料供应

7.1材料供应方式

7.2材料质量要求

7.3材料供应时间

8.工程变更

8.1工程变更程序

8.2工程变更费用

8.3工程变更影响

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决期限

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止后的处理

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同终止日期

12.其他约定事项

12.1合同附件

12.2保密条款

12.3法律适用与争议解决

13.合同签订与生效

13.1合同签订日期

13.2合同生效日期

13.3合同备案

14.合同附件清单

14.1附件一：工程图纸

14.2附件二：施工组织设计

14.3附件三：合同双方资质证明文件

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：体育设施有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2024年市篮球场建设工程

2.2工程地点

市区街道号

2.3工程规模

占地面积：10000平方米

篮球场数量：4个

2.4工程建设内容

包括篮球场地面铺设、围网、灯光、座椅等配套设施的建设。

3.合同工期

3.1工期起止时间

自合同签订之日起，工期为120日历天。

3.2工期延误责任

因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金1000元。

4.工程质量标准

4.1质量标准要求

工程必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家相关法律法规的要求。

4.2质量检测与验收

工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可投入使用。

4.3质量保修

工程竣工验收合格后，乙方提供不少于2年的质量保修期。

5.工程进度款支付

5.1进度款支付方式

甲方按工程进度支付进度款，支付比例为：开工前支付20%，主体结构完成支付30%，装修完成支付30%，竣工验收合格后支付20%。

5.2进度款支付节点

具体支付节点根据工程进度确定，由甲方和乙方共同签署进度款支付申请表。

5.3进度款支付比例

每个支付节点对应的进度款比例为上述规定的相应比例。

6.风险责任

6.1合同双方风险承担

因不可抗力导致工程无法按期完成，双方互不承担责任。因甲方原因导致工程延误，甲方承担相应责任。因乙方原因导致工程延误，乙方承担相应责任。

6.2风险处理及赔偿

发生风险事件，双方应及时协商解决，协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。乙方在承担相应责任的同时，应向甲方支付违约金。

8.工程变更

8.1工程变更程序

8.1.1变更申请

任何一方提出变更，应向对方提出书面变更申请，并详细说明变更的原因、内容、影响及所需费用。

8.1.2变更审批

变更申请经双方协商一致后，由甲方批准，并形成书面变更文件。

8.1.3变更实施

变更文件生效后，乙方应按照变更内容进行实施，并及时通知甲方。

8.2工程变更费用

变更产生的费用，由提出变更方承担，如双方另有约定，从变更后的进度款中扣除。

8.3工程变更影响

任何变更均应最小化对工期和工程质量的影响，如变更导致工期延长或质量降低，应采取相应措施予以补救。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。

9.2争议解决机构

仲裁机构为市仲裁委员会。

9.3争议解决期限

自争议发生之日起60日内提交仲裁，仲裁期限为120日历天。

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.1.1甲方解除合同

如乙方严重违约，甲方有权解除合同，