建设施工合同质量反诉状实用范文5篇.docx

建设施工合同质量反诉状实用范文5篇

篇1

一、反诉人（被告）基本信息

反诉人（被告）：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系电话：[联系电话]

二、被反诉人（原告）基本信息

被反诉人（原告）：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系电话：[联系电话]

三、合同名称及签订情况

合同名称：[合同名称]

签订时间：[签订时间]

签订地点：[签订地点]

四、反诉请求

1.请求法院判令被反诉人支付因施工质量问题导致的额外费用[额外费用金额]元；

2.请求法院判令被反诉人承担因施工质量问题导致的工期延误[工期延误天数]天的经济损失；

3.请求法院判令被反诉人支付违约金[违约金金额]元；

4.请求法院判令被反诉人承担本案的诉讼费用。

五、事实与理由

反诉人（被告）与被反诉人（原告）于[签订时间]签订了[合同名称]的施工合同，约定由反诉人（被告）为被反诉人（原告）提供建筑施工服务。在施工过程中，反诉人（被告）严格按照合同约定和设计要求进行施工，然而，由于被反诉人（原告）提供的施工材料存在质量问题，导致施工过程中出现了多次质量问题，造成了额外的施工费用和工期延误。具体如下：

1.施工质量问题：在施工过程中，由于施工材料的质量问题，导致了[具体质量问题]的发生，造成了额外的施工费用[额外费用金额]元的产生。

2.工期延误：由于施工质量问题，导致了工期延误[工期延误天数]天，给反诉人（被告）造成了严重的经济损失。

3.违约金：根据合同约定，由于被反诉人（原告）的原因导致施工质量问题和工期延误，被反诉人（原告）应当支付违约金[违约金金额]元。

综上所述，由于被反诉人（原告）的原因，导致了施工质量问题和工期延误，给反诉人（被告）造成了严重的经济损失。为了维护自身的合法权益，反诉人（被告）特此提起反诉，请求法院判令被反诉人（原告）承担相应的法律责任。

此致

[法院名称]

具状人：[公司名称]

日期：[日期]

篇2

反诉人：[公司名称]

被反诉人：[公司名称]

反诉请求：

1.请求法院判令被反诉人承担建设施工合同违约责任，支付违约金[具体金额]元。

2.请求法院判令被反诉人赔偿反诉人因质量问题导致的工期延误损失[具体金额]元。

3.请求法院判令被反诉人支付反诉人因质量问题产生的额外施工费用[具体金额]元。

4.请求法院判令被反诉人承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

一、合同违约事实

反诉人与被反诉人签订了建设施工合同，约定被反诉人负责施工[项目名称]。合同中明确规定了施工质量和工期要求。然而，在实际施工过程中，被反诉人未能按照合同约定完成施工任务，存在严重的质量问题，如[具体质量问题]。被反诉人的行为已经构成了违约，严重损害了反诉人的合法权益。

二、质量问题导致的损失

由于被反诉人的质量问题，导致反诉人无法按时使用[项目名称]，严重影响了反诉人的正常经营和收益。同时，反诉人为了弥补被反诉人的质量问题，不得不进行额外的施工和修复工作，产生了额外的施工费用。这些损失均应由被反诉人承担。

三、法律依据

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，当事人应当诚实守信地履行合同义务。被反诉人的行为已经违反了合同约定，损害了反诉人的合法权益。因此，反诉人有权要求被反诉人承担违约责任，赔偿损失，并支付额外的施工费用。

综上所述，反诉人请求法院依法判令被反诉人承担违约责任，赔偿损失，并支付额外的施工费用。同时，反诉人要求被反诉人承担本案的诉讼费用。希望法院能够依法作出公正的判决。

此致

[法院名称]

反诉人：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

附：证据清单及相关证据材料

一、建设施工合同及补充协议

1.建设施工合同原件及复本；

2.双方签订的补充协议原件及复本；

3.双方关于项目质量问题的协商记录原件及复本。

二、质量问题现场照片及视频资料

1.质量问题现场照片；

2.质量问题视频资料；

3.质量问题记录表。

三、工期延误及额外施工费用证明文件

1.工期延误证明文件；

2.额外施工费用凭证；

3.相关施工日志及验收报告。

篇3

一、基本情况

原告：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

被告：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。