水电安装工程清工承包合同协议书8篇.docxVIP

水电安装工程清工承包合同协议书8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：清工承包

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[合同工期]天（从开工之日算起）。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因，如设计更改、资金不到位等；

（2）不可抗力，如地震、火灾、水灾等。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行工程施工，确保工程质量。

2.乙方应建立健全质量管理体系，配备足够的质量管理人员，对施工全过程及其所有环节进行质量控制。

3.乙方应在每个工序完成后进行自检，确保每个工序都达到质量标准。

4.甲方有权对施工质量进行监督，对不符合质量标准的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

第四条合同价款与支付方式

1.本合同价款为[合同价款]元。

2.乙方完成全部工程施工并通过质量验收后，甲方支付合同价款的[支付比例]%。

3.甲方对乙方的支付只能通过银行转账方式进行。乙方在收款时，必须开具正式的发票。

4.如果甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

第五条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理工程建设的相关手续；

（2）负责提供施工图纸和技术规范；

（3）负责协调乙方与其他施工单位的关系；

（4）负责监督施工质量和进度。

2.乙方职责与义务：

（1）按照施工图纸和技术规范进行工程施工；

（2）确保施工质量符合标准；

（3）按照甲方要求配合其他施工单位的施工；

（4）负责施工过程中的安全、环保和卫生工作。

第六条违约责任

1.如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方支付违约金。违约金的具体金额应根据违约方的违约程度确定。

2.如果甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息的计算方式应按照中国人民银行同期贷款利率计算。

3.如果因乙方的施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。严重违约方应承担的违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。在违约方承担违约责任后，守约方有权选择继续履行合同或终止合同。如果守约方选择终止合同，违约方应赔偿由此给守约方造成的全部损失。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。对于未完成的工作，双方应根据实际情况协商确定处理方式。对于已支付的费用，双方应根据实际情况协商确定退款事宜。

4.在合同终止后，违约方应承担的赔偿责任不应受到任何限制。守约方有权要求违约方赔偿由此给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

5.如果因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决相关事宜。对于未完成的工作和已支付的费用，双方应根据实际情况协商确定处理方式。在这种情况下，任何一方都不应承担违约责任。

6.对于合同终止后双方协商无法解决的问题，任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并按照法院判决履行义务。如果判决结果对一方不利且该方不履行判决义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行该判决结果。在执行过程中产生的费用由被强制执行方承担。

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方水电安装工程（清工）事宜，达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：[工程名称]

（二）工程地点：[工程地点]

（三）承包范围：施工图范围内水电安装工程（清工）。

（四）承包方式：包清工，即乙方负责提供劳务及小型工具，大型机械、辅助材料及主要材料由甲方提供。

二、合同工期

（一）开工日期：XXXX年XX月XX日。

（二）竣工日期：XXXX年XX月X