广告制作安装合同.docxVIP

PAGE

PAGE7

广告制作合同

甲方：清远市金世纪房地产开发有限公司

乙方：

?依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，就甲方委托乙方进行广告画面制作安装的有关事宜，甲乙双方根据相关法律法规规定，按照平等、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商达成一致，签订本合同，信守执行：

一、合同内容及要求：

二、工程制作费用：

乙方将工程制作完成，经甲方验收合格（完工一星期内验收），甲方需向乙方一次性支付当月全部工程款，即人民币￥：元整（大写：壹万柒仟伍佰肆拾叁元整）

三、付款方式?

???自合同签订之日起，甲方每壹个月与乙方结算一次广告制作安装费用，付款前乙方需提交相应广告发票至甲方。?

四、?甲方的权利和义务?

1.有权对乙方制作或安装过程中的问题提出意见，并要求乙方改进。????

2.按合同要求付款。?

3.应向乙方及时提供画稿等相关物料。

五、乙方的权利和义务

?1.?有权要求甲方按合同付款。?

2.?乙方需按甲方要求制作安装广告画面。?

3.?接到甲方下单后，喷绘样稿送达甲方，且优先制作安装甲方画面。?

4.?样稿确认后，必须规定时间内制作安装完成上画，如遇大风暴雨等恶劣天气，在确保安全的情况下48小时内完成上画。?

5.?乙方确保施工安全，施工中出现的人身安全问题均由乙方负责。?

6.?乙方制作安装完成后两个工作日内向甲方提供上画验收照片。?

?第七条：违约责任??

1.不可抗力因素????

?1）如因甲方原因使工程不能正常进行或延误工期时，工期顺延，不视为乙方违约。?

?2）如因不可抗力因素（如天气原因致不能施工的超过8小时以上的）影响工期，工期顺延，不视为乙方违约。?

?3）因9级以上台风造成广告画布损坏无法使用时，根据不可抗力程度免除乙方责任，由甲方承担画布更换。?

合同一方有如下违约情形的，另一方有权解除合同：????

1）甲方逾期支付应付款项，连续逾期达到30天；?

2）乙方未按甲方约定完成广告牌制作安装工作

?第八条：争议解决方式?

????在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，合同一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。?

第九条：其他?

本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等的法律效力。?本合同自双方签字、盖章之日起开始生效。?未尽事宜双方另行商议，签订书面补充协议。

八、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

?甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表签名：清远市金世纪房地产开发有限公司乙方代表签名：

地址：地址：

电话：电话：

日期：?年月日?日期：?年月日

合同风险主要包括哪几类

风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风险。

合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。

合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。

合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审，人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后几年不能结算。

合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期，合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素影响，都会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一旦工期延长要分清责任，由责任方负责全部责任