高层建设工程承包合同书7篇.docx

高层建设工程承包合同书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本工程承包合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、承包范围及方式

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、工程质量及保修期限

1.工程质量应达到国家质量标准和规范的要求。

2.保修期限：自工程竣工验收之日起，保修期为______年。在保修期内，承包方应对因设计、施工等原因造成的工程质量问题进行维修。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：银行转账。甲方应在签订合同后，向乙方支付合同总金额的______%作为预付款，即______元。剩余款项在竣工验收后支付。具体支付时间和金额如下：_________。

六、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：甲方有权监督乙方的施工质量和进度，对不合格的施工部分有权要求乙方返工或整改。甲方应按时支付合同价款，并履行合同中约定的其他义务。

2.乙方的权利和义务：乙方应按时开工，保证施工质量，按时完成施工任务。乙方有权要求甲方按时支付合同价款，并履行合同中约定的其他义务。同时，乙方应接受甲方的监督和管理。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按时支付合同价款，应按日向乙方支付合同总金额的______%作为违约金。如因甲方原因造成工程停工或延误工期，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应按日向甲方支付合同总金额的______%作为违约金。如因乙方原因造成工程停工或延误工期，乙方应承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据损失情况确定。

八、不可抗力及风险承担

1.因不可抗力因素导致工程停工或延误工期，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方并共同协商解决方案。

2.风险承担：在施工过程中，因自然灾害等不可抗力因素造成的损失由双方共同承担；因其他不可预见因素造成的损失由双方协商解决。具体承担比例根据损失情况确定。

九、争议解决及法律适用

1.争议解决：双方如因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如有其他约定，按约定执行。如有未约定事项，按照相关法律法规执行。

篇2

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

鉴于发包方拟建设一高层工程，承包方具备相应的施工能力，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、承包方式

1.承包方采用包工包料的方式承包本合同工程。

2.承包方需自行承担施工所需的人工、材料、机械费用等全部费用。

三、工期要求

1.本合同工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。

2.承包方需严格按照工期要求施工，确保工程按时完成。

四、质量标准

1.本合同工程质量标准需符合[质量标准]要求。

2.承包方需建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合标准要求。

五、合同价款及支付方式

1.本合同工程总价为[合同总价]。

2.发包方需在签订合同后[支付比例]的预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。

3.承包方需向发包方提供正式的发票和收据。

六、施工过程中的事项

1.承包方需严格遵守施工规范，确保施工安全。

2.承包方需做好施工记录，确保施工过程的可追溯性。

3.发包方有权对承包方的施工过程进行监督，发现问题及时提出并要求改正。

七、违约责任及赔偿标准

1.承包方如未能按照合同约定完成施工任务，