2024水磨石地坪施工合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024水磨石地坪施工合同范本

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方注册地址

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条工程施工方案

3.1施工工艺

3.2施工材料

3.3施工设备

3.4施工进度安排

第四条合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2支付方式

4.3付款时间

4.4付款条件

第五条施工期限及工期延误

5.1施工期限

5.2工期延误责任

5.3工期延误赔偿

第六条工程验收及保修

6.1验收标准

6.2验收程序

6.3保修期限

6.4保修责任

第七条违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

第九条合同解除

9.1解除情形

9.2解除程序

9.3解除后果

第十条合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

第十一条其他约定

11.1合同附件

11.2合同修改

11.3合同附件效力

第十二条合同签订

12.1合同签订时间

12.2合同签订地点

12.3合同签订代表

第十三条合同附件

13.1工程量清单

13.2施工图纸

13.3其他附件

第十四条合同份数及效力

14.1合同份数

14.2合同效力

14.3合同备案

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称：甲方（施工方）：[施工方全称]

乙方（业主方）：[业主方全称]

1.2合同双方法定代表人：甲方（施工方）：[施工方法定代表人姓名]

乙方（业主方）：[业主方法定代表人姓名]

1.3合同双方联系方式：甲方（施工方）：[施工方联系电话]

乙方（业主方）：[业主方联系电话]

1.4合同双方注册地址：甲方（施工方）：[施工方注册地址]

乙方（业主方）：[业主方注册地址]

第二条工程概况

2.1工程名称：[具体工程名称]

2.2工程地点：[具体工程地址]

2.3工程规模：[工程总面积]

2.4工程内容：水磨石地坪施工，包括地面打磨、清洗、抛光、防护等工序。

第三条工程施工方案

3.1施工工艺：采用先进的石材研磨、抛光工艺，确保地坪平整、光滑、耐磨。

3.2施工材料：使用符合国家标准的水磨石材料，包括水泥、砂、色粉等。

3.3施工设备：配备专业的石材研磨机、抛光机、清洗设备等。

3.4施工进度安排：[具体施工进度表]

第四条合同价款及支付方式

4.1合同价款：[具体合同价款]

4.2支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、竣工结算款。

4.3付款时间：预付款在合同签订后5个工作日内支付；进度款在工程进度达到约定节点后5个工作日内支付；竣工结算款在工程验收合格后30日内支付。

4.4付款条件：按工程实际完成情况进行支付。

第五条施工期限及工期延误

5.1施工期限：[具体施工期限]

5.2工期延误责任：因乙方原因造成工期延误，由乙方承担全部责任；因不可抗力等原因造成工期延误，双方协商解决。

5.3工期延误赔偿：每延误一天，乙方需向甲方支付[延误赔偿金额]作为违约金。

第六条工程验收及保修

6.1验收标准：按照国家相关标准及合同约定进行验收。

6.2验收程序：工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后双方签字确认。

6.3保修期限：自工程验收合格之日起，保修期为[具体保修期限]。

6.4保修责任：在保修期内，如因施工质量问题导致地坪损坏，乙方负责维修或更换。

第七条违约责任

1）甲方未按合同约定完成施工；

2）乙方未按合同约定支付款项；

3）双方协商一致解除合同；

4）其他违约行为。

7.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.3违约赔偿：具体违约赔偿金额及赔偿方式，双方协商确定。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：无

8.3争