2024建设工程承揽合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程承揽合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方地址

1.3双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同标的及范围

3.1承揽工程内容

3.2工程量及计量方式

3.3工程质量标准

4.合同工期

4.1计划工期

4.2实际工期调整

4.3工期延误责任

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款

5.2工程款支付方式

5.3预付款及进度款支付

5.4结算及竣工结算

6.材料设备供应

6.1材料设备供应责任

6.2材料设备质量及验收

6.3材料设备价格及费用

7.施工组织与管理

7.1施工组织设计

7.2施工现场管理

7.3安全生产管理

8.交工验收

8.1交工验收条件

8.2交工验收程序

8.3交工验收资料

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金及赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.其他约定事项

13.1法律适用

13.2合同份数

13.3附件

14.合同签订及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

甲方：房地产开发有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2双方地址

甲方地址：省市区路号

乙方地址：省市区路号

1.3双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx5678

2.工程概况

2.1工程名称

住宅小区一期工程

2.2工程地点

省市区

2.3工程规模

总建筑面积约10万平方米，包含住宅、商业、地下车库等。

2.4工程内容

包括土建、安装、装饰装修等工程。

3.合同标的及范围

3.1承揽工程内容

乙方负责本工程的土建、安装、装饰装修等全部施工内容。

3.2工程量及计量方式

工程量按国家及地方相关规范及定额计算，计量方式以实际完成工程量为准。

3.3工程质量标准

工程质量符合国家及地方相关规范、标准及甲方要求。

4.合同工期

4.1计划工期

自合同签订之日起180天内完成主体结构施工，300天内完成全部施工内容。

4.2实际工期调整

因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可调整工期。

4.3工期延误责任

因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金元。

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款

本工程合同价款为人民币万元整。

5.2工程款支付方式

甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点及比例由双方另行约定。

5.3预付款及进度款支付

合同签订后，乙方需提交相关资质证明文件，甲方支付预付款万元；后续按工程进度支付进度款。

5.4结算及竣工结算

工程竣工后，乙方需提交竣工结算资料，经甲方审核确认后，甲方支付结算款。

6.材料设备供应

6.1材料设备供应责任

甲方负责提供工程所需主要材料设备，乙方负责现场管理及安装。

6.2材料设备质量及验收

材料设备需符合国家及地方相关规范、标准及甲方要求，乙方负责验收。

6.3材料设备价格及费用

材料设备价格按市场行情及甲方要求确定，费用由甲方承担。

8.交工验收

8.1交工验收条件

工程按合同约定完工，且满足国家及地方相关规范、标准及甲方要求。

8.2交工验收程序

乙方完成工程后，向甲方提交交工验收报告，甲方在接到报告后日内组织验收。

8.3交工验收资料

乙方需提供工程竣工图、施工记录、质量检验报告、材料设备合格证等验收资料。

9.违约责任

9.1违约情形

包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料设备供应不及时、未按约定支付工程款等。

9.2违约责任承担

违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

9.3违约金及赔偿

具体违约金及赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

10.2争议解决机构

如选择仲裁，争议提交仲裁委员会仲裁；如选择诉讼，争议提交人民法院管辖。

10.3争议解决程序

仲裁或诉讼程序按相关法律法规执行。