绿化建设工程施工合同6篇.docxVIP

绿化建设工程施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方绿化建设工程项目（以下简称“工程”）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX绿化建设工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本工程采用包工包料方式，乙方负责绿化工程的全部内容，包括但不限于：土地整理、苗木种植、养护及日常维护等。

4.承包方式：固定综合单价，工程量按实结算。

5.施工工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。如遇不可抗力或其他特殊情况，工期可相应顺延。

6.质量标准：本工程应达到国家及地方相关绿化工程的质量标准。

二、甲方义务

1.提供施工场地，确保施工顺利进行。

2.按合同约定支付工程款。

3.协助乙方处理与当地政府及居民的关系。

4.如乙方出现重大违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

三、乙方义务

1.按照合同约定保质保量完成施工任务。

2.确保施工安全，如发生任何安全事故，乙方自行承担全部责任。

3.遵守甲方及当地政府的规章制度，尊重当地风俗习惯。

4.及时向甲方提交施工进度报告及竣工验收报告。

四、工程款支付方式

1.本合同签订后，甲方支付乙方预付款，预付款为合同总价的XX%。

2.乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方进度款，进度款为已完成工程量的XX%。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

4.甲方以银行转账方式向乙方支付工程款，乙方需提供等额正式发票。

五、验收与保修

1.工程竣工后，甲方应按照合同约定的质量标准进行验收。

2.验收合格后，乙方需提供一定期限的保修服务，保修期自验收合格之日起计算，保修期满后如需继续合作可另行签订合同。

3.在保修期内，乙方应对因施工原因造成的苗木死亡、病虫害等问题负责维修和更换。

4.保修服务结束后，甲方应向乙方出具保修服务结束证明。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付相应滞纳金。滞纳金自应付未付之日起计算，按中国人民银行同期贷款利率计算。

2.乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。损失赔偿范围包括但不限于：因违约行为导致的额外费用、工期延误造成的损失等。具体损失金额由双方协商确定或通过仲裁机构裁定。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应承担全部责任，并赔偿对方因此造成的全部损失。包括但不限于：已支付但未完成的工程款、预期利润、律师费、仲裁费等。具体损失金额由双方协商确定或通过仲裁机构裁定。

4.双方在履行合同过程中如发生争议或纠纷应首先通过友好协商解决；协商不成的可向有管辖权的法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁。

5.乙方在签订合同时应充分了解本合同的全部内容及违约责任并自愿接受上述条款的约束。如因乙方误解或故意隐瞒相关信息而导致违约行为发生则乙方自行承担全部责任后果。

6.甲方对乙方的施工质量和进度进行监督并有权提出合理意见和建议；乙方应积极配合甲方的监督工作并按要求进行整改和优化以达到合同约定的质量标准及工期要求；如因乙方原因导致未能达到上述要求则乙方需承担相应违约责任后果。

7.双方应严格遵守本合同的各项条款规定；任何一方违反本合同约定均应承担相应法律后果并赔偿对方因此造成的全部损失；具体损失金额由双方协商确定或通过仲裁机构裁定；如因一方违约给对方造成严重后果或恶劣影响则违约方需承担刑事责任后果。

8.本合同中关于违约责任的约定并不排除法律规定的其他救济途径；如因一方违约导致另一方无法通过本合同约定方式实现自身权益时另一方仍有权通过其他合法途径维护自身权益不受侵害；但双方另有约定的除外。

9.在履行本合同过程中如遇不可抗力因素导致合同不能继续履行时双方应及时协商解决；协商不成的可依法解除本合同并视情况部分或全部免除违约方的责任后果；但双方另有约定的

篇2

甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的