2025天之润枣业有限公司职工餐厅建设工程施工合同协议.docxVIP

?合同编号：

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

一、工程内容

1.1工程名称：2025天之润枣业有限公司职工餐厅建设工程

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。

二、工程价款

2.1双方确认，本工程总造价为人民币元整（大写：元整），上述价款包括工程设计、材料设备购置、施工、验收、保修等全部费用。

2.2甲方支付乙方工程预付款人民币元整（大写：元整），工程进度达到%时，支付进度款人民币元整（大写：元整），工程验收合格后支付尾款人民币元整（大写：元整）。

三、施工期限

3.1乙方应按合同约定开始施工，工程竣工交付时间为年月日。

3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的%。

四、工程质量及保修

4.1乙方应严格按照设计文件和施工技术标准施工，确保工程质量。

4.2工程验收合格后，乙方应承担不低于年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应无条件修复，并承担相应费用。

五、合同的解除和终止

5.1双方同意，在履行合同过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

5.2甲方未按约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，如甲方拖延支付时间超过天，乙方有权解除合同。

六、争议解决

6.1双方在履行本合发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以避免合同混淆或误解。

解决办法：在合同开始前仔细检查并确认合同编号的正确性。

2.甲方和乙方的详细信息：确保填写完整的甲方和乙方信息，包括名称、地址、联系人和联系电话。

解决办法：在签订合同前核实并填写所有相关信息。

3.工程内容：详细描述工程的具体内容、地点、规模和质量标准。

解决办法：在合同中明确列出工程的所有细节，以避免未来的纠纷。

4.工程价款：明确约定工程的总造价、预付款、进度款和尾款的金额和支付时间。

解决办法：在合同中详细说明工程价款的支付方式和时间。

5.施工期限：明确约定工程的开始施工时间和竣工交付时间。

解决办法：在合同中规定具体的施工期限，并约定延期违约金的计算方式。

6.工程质量及保修：明确约定工程的质量标准和保修期限。

解决办法：在合同中详细说明工程质量和保修的相关条款。

7.合同的解除和终止：明确约定合同解除和终止的条件和方式。

解决办法：在合同中规定合同解除和终止的具体条款。

8.争议解决：明确约定解决合同争议的方式和法院管辖地。

解决办法：在合同中约定争议解决的方法和法院管辖地。

9.其他约定：明确约定合同中其他重要的条款和约定。

解决办法：在合同中详细列出其他重要的条款和约定。

法律名词及名词解释：

1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.质保期：指工程验收合格后，乙方承担工程质量保修的期限。

3.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。

4.工程验收：指对工程的质量、安全、功能等进行检查和评估，以确定工程是否符合合同约定和法律法规要求。

5.进度款：指工程进度达到一定比例时，甲方应支付给乙方的款项。

6.预付款：指甲方在工程开始前支付给乙方的款项，用于乙方的施工准备。

7.合同解除：指合同双方或单方依法终