项目建设施工合同7篇.docxVIP

项目建设施工合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

建设单位（甲方）：[建设单位名称]

施工单位（乙方）：[施工单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条工程建设工期

1.乙方应在[开工日期]前开工建设，确保在[竣工日期]前竣工。建设工期为[建设工期]天。

2.乙方应合理安排施工进度，确保在规定工期内完成建设任务。如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的批准。

第三条工程质量与验收

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应在每个施工工序完成后进行自检，确保施工质量符合要求。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录和技术资料，确保验收顺利进行。

第四条工程价款与支付

1.工程总造价为[工程总造价]元。该造价已包括建设所需的材料、设备、人工等全部费用。

2.甲方应在乙方进场施工前支付[预付款金额]元作为预付款。预付款从应付工程款中扣除。

3.乙方每月向甲方提交已完成工程量报表，甲方在收到报表后[审核期限]天内审核完毕并支付进度款。进度款支付比例为已审核工程量对应造价的[支付比例]%。

4.竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告后[审核期限]天内审核完毕并支付尾款。

第五条双方权利义务

1.甲方有权对乙方施工进行监督，确保施工符合设计要求和质量标准。乙方应服从甲方的监督指导。

2.乙方应做好施工记录和技术资料的整理工作，确保资料齐全、准确。甲方有权查阅和复制相关资料。

3.甲方应按时支付工程进度款和尾款，确保乙方资金及时到位。乙方应合理使用资金，确保施工进度和质量。

4.乙方在施工过程中应注意保护环境和节约资源，确保施工符合环保和节能要求。甲方有权对乙方的环保和节能工作进行监督和检查。

第六条违约责任

1.甲方如未按时支付工程进度款或尾款，应支付相应的利息或违约金。具体数额按合同条款执行。

2.乙方如未按时完成建设任务或施工质量不符合要求，应支付相应的违约金或赔偿金。具体数额按合同条款执行。

3.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。具体数额和方式由双方协商确定。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务，确保合同的顺利实施。

2.如有下列情形之一，合同可以终止：一是双方协商同意解除合同；二是因不可抗力导致合同无法继续履行；三是因一方违约导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.双方如需对合同进行变更或补充，应协商一致并签订书面协议。协议内容应明确、具体、合法、有效，并符合合同条款的规定。变更或补充协议应与原合同具有同等法律效力。

第八条争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或诉讼法院由双方协商确定。仲裁裁决或诉讼判决具有法律效力，双方应履行裁决或判决结果。

2.在仲裁或诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。若仲裁或诉讼结果为双方都有责任，则双方应共同承担相关费用。费用数额由双方协商确定。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（建设单位）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（施工单位）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就项目建设施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程规模：XXXX

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及相关标准的要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达到优良标准。

四、合同价款及支付方式