简单施工协议书范本5篇.docx

简单施工协议书范本5篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始实施。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.乙方完成全部工程施工内容并通过甲方验收后，甲方将工程款项支付给乙方。

第四条双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责办理工程建设相关手续，确保工程建设的合法性。

（2）负责提供工程建设所需的图纸和技术资料。

（3）负责协调乙方与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。

（4）负责按时支付工程进度款和结算款。

2.乙方责任与义务：

（1）按照甲方提供的图纸和技术资料要求进行施工，确保施工质量符合标准。

（2）遵守相关法律法规和甲方制定的规章制度，确保安全生产和文明施工。

（3）合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

（4）积极配合甲方进行质量检查和验收工作。

第五条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程进度款和结算款，应支付违约金，违约金按每天XX元计算。同时，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，应支付违约金，违约金按每天XX元计算。同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应书面提出，并经双方协商同意后方可实施。

3.合同终止后，乙方应积极配合甲方进行工程结算和资产清算工作，确保双方权益得到保障。

第七条争议解决与管辖法院

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止履行合同义务，待人民法院判决后按照判决结果执行。判决结果未生效前，双方不得擅自变更或终止合同。

3.因违约引起诉讼的，违约方应承担对方的全部诉讼费用及律师费用等合理支出。其他争议引起诉讼的，诉讼费用及律师费用等合理支出由双方自行承担。

第八条其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件与本合同具有同等法律效力。附件包括施工图纸、技术资料、验收标准等文件。双方应根据实际情况协商确定附件内容并签字盖章确认。

3.本合同在履行过程中如需修改或补充任何条款时应经双方协商一致并采取书面形式进行确定修改或补充后的合同内容将作为原合同的组成部分与原合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工项目的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模及承包范围：____________________

二、工程期限

1.开工日期：自本协议签订之日起开始。

2.竣工日期：自开工日期起______天内完成。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方在签订本协议后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，______天内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量