2024版厂房土建工程施工合同（含室内外装修）范本.docxVIP

2024版厂房土建工程施工合同（含室内外装修）范本

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1建设单位基本信息

1.2施工单位基本信息

1.3监理单位基本信息

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程合同价款的确定及支付

3.1合同价款确定方式

3.2合同价款调整

3.3预付款

3.4进度款

3.5结算款

3.6保修金

4.施工进度计划

4.1工期安排

4.2进度款的支付条件

4.3工期延误责任

5.施工组织设计及施工方案

5.1施工组织设计

5.2施工方案

5.3施工安全措施

6.质量标准及检验

6.1质量标准

6.2质量检验

6.3质量保证措施

7.材料供应及设备

7.1材料供应

7.2设备供应

7.3材料设备验收

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

8.2施工现场安全

8.3施工现场环保

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决费用

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

13.合同生效、变更及终止

13.1合同生效

13.2合同变更

13.3合同终止

14.其他约定事项

14.1保密条款

14.2适用法律及争议解决

14.3合同份数及效力

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1建设单位基本信息

1.1.1建设单位名称

1.1.2法定代表人

1.1.3联系方式

1.2施工单位基本信息

1.2.1施工单位名称

1.2.2法定代表人

1.2.3联系方式

1.3监理单位基本信息

1.3.1监理单位名称

1.3.2法定代表人

1.3.3联系方式

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称：厂房土建工程施工及室内外装修

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：占地面积X平方米，建筑面积X平方米

2.4工程内容：包括土建施工、室内外装修、配套设施安装等

3.工程合同价款的确定及支付

3.1合同价款确定方式：按照工程量清单计价方式确定

3.2合同价款调整：根据国家相关政策及市场行情进行调整

3.3预付款：合同总价款的10%，在合同签订后5个工作日内支付

3.4进度款：按照工程进度分期支付，每次支付比例为已完成工程量的10%

3.5结算款：工程竣工验收合格后30日内支付

3.6保修金：合同总价款的5%，在工程竣工验收合格后支付，保修期满无质量问题后无息退还

4.施工进度计划

4.1工期安排：自合同签订之日起X个月内完成全部施工任务

4.2进度款的支付条件：按月度进度计划支付，每月支付已完成工程量的10%

4.3工期延误责任：因施工单位原因造成工期延误，每延误一天，施工单位应支付合同总价的0.1%作为违约金

5.施工组织设计及施工方案

5.1施工组织设计：施工单位应编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、施工方法、质量保证措施、安全措施等

5.2施工方案：针对不同分项工程，制定相应的施工方案，确保施工质量、安全和进度

5.3施工安全措施：施工单位应采取有效措施确保施工安全，包括现场安全防护、人员培训、应急救援等

6.质量标准及检验

6.2质量检验：施工单位应进行自检、互检、专检，监理单位进行监督检查

6.3质量保证措施：施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量

7.材料供应及设备

7.1材料供应：施工单位负责材料的采购、运输及验收，确保材料质量符合要求

7.2设备供应：施工单位负责设备的采购、运输及安装，确保设备性能满足施工要求

7.3材料设备验收：材料设备进场后，由施工单位、监理单位共同进行验收

8.施工现场管理

8.1施工现场布置：施工现场应合理规划，设置明显的工程标志，保持整洁有序

8.2施工现场安全：施工单位应严格执行安全生产法规，确保施工安全

8.3施工现场环保：施工单位应采取有效措施，减少施工对环境的影响，符合环保要求

9.争议解决

9.1争议解决方式：发生争议时，通过协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

9.2争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则进行

9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约；经双方协商一致

10.2合同终止条件：合同约定的工期届满；工程竣工验收合格；双方协商一致

11.违约责任

11.1违约情形：未按时完成工程；工程质量不合格；违反安全