建设工程施工专业分包合同(GF.docx

建设工程施工专业分包合同(GF

篇1

编号：GF-XXXX-XXXX

发包人（全称）：XXXXX公司

承包人（全称）：XXXXX公司

分包人（全称）：XXXXX公司

工程名称：XXXXX项目

工程地点：XXXXX地址

签订时间：XXXX年XX月XX日

发包人（全称）：XXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXX

联系电话：XXXXXX

承包人（全称）：XXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXX

联系电话：XXXXXX

分包人（全称）：XXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXX

联系电话：XXXXXX

工程名称：XXXXX项目

工程地点：XXXXX地址

一、合同当事人

1.1发包人：指与承包人签订施工总承包合同的当事人。本文中发包人指XX公司。

1.2承包人：指与发包人签订施工总承包合同的当事人。本文中承包人指XX公司。

1.3分包人：指从承包人处分包某一部分工程的当事人。本文中分包人指XX公司。

二、合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除合同条款外，主要应包括：图纸、规范、技术要求、计划、说明、报价书等。当出现含糊不清或彼此有矛盾时，应按以下顺序解释：

1.合同条款；2.规范、技术要求；3.图纸；4.报价书；5.其他文件。当按上述顺序解释后仍含糊不清或矛盾无法解决时，应由发包人、承包人、分包人三方协商解决。如果协商不成，应依照合同条款约定的解决方式解决。

三、合同适用的法律、法规和标准

本合同适用的法规为中华人民共和国的有关法律、法规，以及地方相关法规。若本合同与有关法律、法规相抵触时，应以有关法律、法规为准。本合同适用的标准为相关行业规范和标准。若本合同与相关行业规范和标准相抵触时，应以相关行业规范和标准为准。具体标准为：XXXXXXX。若本合同与具体标准相抵触时，应以具体标准为准。具体标准详见附件一。

四、施工内容及承包范围

施工内容为：XXXX项目工程。承包范围为：详见附件二。具体内容包括但不限于以下项目：1.基础工程；2.主体结构工程；3.装饰装修工程；4.机电设备安装工程；5.市政公用工程等。具体施工范围以发包人提供的施工图纸为准。如需变更，应由发包人出具变更通知单，并经承包人和分包人确认后实施。如因未及时确认变更导致施工错误，责任由未确认方承担。如果双方在合同执行过程中对施工范围有争议，应由双方协商解决，协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、工期和开工、竣工时间

开工时间为：XXXX年XX月XX日。竣工时间为：XXXX年XX月XX日。工期为：XXXX天。如因特殊原因需调整工期，应由发包人出具调整通知单，并经承包人和分包人确认后实施。如因未及时确认调整通知单导致工期延误，责任由未确认方承担。在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决。如协商不成，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在施工过程中，如遇发包人原因导致工期延误，发包人应承担相应责任，并赔偿因此给承包人和分包人造成的损失。在施工过程中，如遇承包人和分包人原因导致工期延误，承包人和分包人应承担相应责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。具体工期详见附件三。

六、质量标准和保修期

工程质量标准为：符合国家相关质量标准和发包人的要求。保修期为：自竣工验收之日起计算，保修期为XXXX年。在保修期内，如因施工质量原因导致工程出现质量问题，分包人应负责维修并承担相应费用。如因发包人原因导致工程出现质量问题，发包人应承担相应责任，并赔偿因此给承包人和分包人造成的损失。具体质量标准和保修期详见附件四。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

分包人（全称）：[分包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人和分包人经友好协商，就本建设工程施工专业分包事宜达成一致意见，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、专业分包内容

1.分包范围：本次专业分包的具体施工内容，包括但不限于[具体施工内容]。

2.分包方式：根据本工程的实际情况，采用以下分包方式：[分包方